2020一級造價工程師《工程計價》章節(jié)習(xí)題：第五章第二節(jié)

相關(guān)推薦：2020一級造價工程師《工程計價》章節(jié)習(xí)題匯總(二)

考生“ 免費預(yù)約短信提醒”，能及時獲得2020年一級造價工程師報名時間、資格審核時間、準(zhǔn)考證打印時間等考試時間節(jié)點的短信提醒。點擊查看>>2020年全國一級造價工程師考試報名時間及入口(匯總)

第五章第二節(jié)　工程合同價款支付與結(jié)算

一、單項選擇題

1、通常區(qū)分單價合同和總價合同規(guī)定不同的計量方法，成本加酬金合同按照(　)的計量規(guī)定進(jìn)行計量。

A、設(shè)計合同

B、施工合同

C、總價合同

D、單價合同

2、招標(biāo)工程量清單中所列的數(shù)量，通常是根據(jù)(　)計算的數(shù)量，是對合同工程的估計工程量。

A、工程定額

B、設(shè)計指標(biāo)

C、設(shè)計圖紙

D、施工組織設(shè)計

3、在施工合同履行期間，下列屬于工程計量范圍的是(　)。

A、工程變更修訂的工程定額內(nèi)容

B、合同文件中規(guī)定的各種費用支付項目

C、承包人原因造成的返工工程量

D、擅自超出施工圖紙施工的工程

4、根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(GB 50500-2013)，關(guān)于工程計量，下列說法中正確的是( )。

A、合同文件中規(guī)定的各種費用支付項目應(yīng)予計量

B、因異常惡劣天氣造成的返工工程量不予計量

C、成本加酬金合同應(yīng)按照總價合同的計量規(guī)定進(jìn)行計量

D、總價合同應(yīng)按實際完成的工程量計算

5、在施工過程中，發(fā)包單位付給承包單位的備料款應(yīng)隨著工程所需的主要材料貯備的逐步減少，以(　　)方式扣回。

A、抵充工程款

B、變更合同價

C、索賠

D、保修金

6、工程預(yù)付款起扣點表示(　)。

A、未施工工程尚需的主要材料及構(gòu)件的價值相當(dāng)于工程預(yù)付款數(shù)額

B、已施工工程尚需的主要材料及構(gòu)件的價值相當(dāng)于工程預(yù)付款數(shù)額

C、未施工工程尚需工程款相當(dāng)于預(yù)付款數(shù)額

D、已施工工程尚需工程款相當(dāng)于預(yù)付款數(shù)額

7、某工程合同總價為 5000 萬元，合同工期 100 天，材料費占合同總價的 50%，材料儲備定額天數(shù)為 40天，材料供應(yīng)在途天數(shù)為 5 天。用公式計算法求得該工程的預(yù)付款應(yīng)為(　)萬元。

A、417

B、694

C、833

D、1000

8、某工廠年度承包工程總價為 2000 萬元，其中材料所占比例為 40%，材料在途、加工、整理和供應(yīng)間隔天數(shù)為 25 天，保險天數(shù) 5 天，則按公式法計算的預(yù)付款金額為(　)萬元。

A、54.79

B、55.56

C、65.75

D、66.67

9、已知某工程承包合同價款總額為 6000 萬元，其主要材料及構(gòu)件所占比重為 60%，預(yù)付款總金額為工程價款總額的 20%，則預(yù)付款起扣點是(　)萬元。

A、2000

B、2400

C、3600

D、4000

10、采用起扣點計算法扣回預(yù)付款的正確做法是(　)。

A、從已完工程的累計合同額相當(dāng)于工程預(yù)付款數(shù)額時起扣

B、從已完工程所用的主要材料及構(gòu)件的價值相當(dāng)于工程預(yù)付款數(shù)額時起扣

C、從未完工程所需的主要材料及構(gòu)件的價值相當(dāng)于工程預(yù)付款數(shù)額時起扣

D、從未完工程的剩余合同額相當(dāng)于工程預(yù)付款數(shù)額時起扣

11、發(fā)包人應(yīng)在開工后的(　)天內(nèi)預(yù)付不低于當(dāng)年施工進(jìn)度計劃的安全文明施工費總額的(　)。

A、7，50%

B、14，50%

C、14，60%

D、28，60%

12、下列不屬于承包人提交的進(jìn)度款支付申請內(nèi)容的是(　)。

A、累計已完成的合同價款

B、累計已實際支付的合同價款

C、本周期應(yīng)支付的安全文明施工費

D、實際應(yīng)支付的竣工結(jié)算款

13、下列關(guān)于期中支付價款的表述，錯誤的是(　)。

A、已標(biāo)價工程量清單中的單價項目，承包人應(yīng)按工程計量確認(rèn)的工程量與綜合單價計算

B、已標(biāo)價工程量清單中的總價項目，承包人應(yīng)按合同約定的進(jìn)度款支付分解

C、承包人現(xiàn)場簽證和得到發(fā)包人確認(rèn)的索賠金額列入本周期應(yīng)扣減的金額

D、進(jìn)度款的支付比例，按期中結(jié)算價款總額計，不低于 60%，不高于 90%

14、發(fā)包人應(yīng)在工程開工后的 28 天內(nèi)預(yù)付不低于當(dāng)年施工進(jìn)度計劃的安全文明施工費總額的(　) ，其余部分按照提前安排的原則進(jìn)行分解，與進(jìn)度款同期支付。

A、10%

B、30%

C、50%

D、60%

15、關(guān)于施工合同工程預(yù)付款，下列說法中正確的是(　)。

A、承包人預(yù)付款的擔(dān)保金額通常高于發(fā)包人的預(yù)付款

B、采用起扣點計算法抵扣預(yù)付款對承包人比較不利

C、預(yù)付款的擔(dān)保金額不會隨著預(yù)付款的扣回而減少

D、預(yù)付款的額度通常與主要材料的構(gòu)件費用占建安費的比例相關(guān)

16、工程完工后，(　)應(yīng)當(dāng)在工程完工后的約定期限內(nèi)提交竣工結(jié)算文件。

A、發(fā)包人

B、監(jiān)理人

C、承包人

D、分包人

17、在工程竣工結(jié)算的計價原則中，下列有關(guān)其他項目計價規(guī)定的描述，正確的是(　)。

A、計日工應(yīng)按承包人實際完成的工程量計算

B、暫列金額應(yīng)減去工程價款調(diào)整(包括索賠、現(xiàn)場簽證)金額計算，如有余額歸承包人

C、施工索賠費用應(yīng)依據(jù)發(fā)承包雙方確認(rèn)的索賠事項和金額計算

D、總承包服務(wù)費按已標(biāo)價工程量清單的金額計算，不應(yīng)調(diào)整

18、關(guān)于建設(shè)工程竣工結(jié)算審核，下列說法中正確的是(　)。

A、接受委托的工程造價咨詢機構(gòu)從事竣工結(jié)算審核工作通常應(yīng)包括準(zhǔn)備階段、審核階段、審定階段、竣工階段四個階段

B、非國有資金投資的建設(shè)工程，應(yīng)當(dāng)委托工程造價咨詢機構(gòu)審核

C、承包人不同意造價咨詢機構(gòu)的結(jié)算審核結(jié)論時，造價咨詢機構(gòu)不得出具審核報告

D、工程造價咨詢機構(gòu)的核對結(jié)論與承包人竣工結(jié)算文件不一致的，應(yīng)提交給承包人審核

19、下列各項中屬于竣工結(jié)算款支付申請的內(nèi)容是(　)。

A、本周期合計完成的合同價款

B、本周期實際應(yīng)支付的合同價款

C、應(yīng)扣留的質(zhì)量保證金

D、本周期合計應(yīng)扣減的金額

20、發(fā)包人未按照規(guī)定的程序支付竣工結(jié)算款的，承包人正確的做法是(　)。

A、將該工程自主拍賣

B、將該工程折價出售

C、將該工程抵押貸款

D、催告發(fā)包人支付，并索要延遲付款利息

21、因不可抗力解除合同的，發(fā)包人不應(yīng)向承包人支付的費用是(　)。

A、臨時工程拆除費

B、承包人未交付材料的貨款

C、已實施的措施項目應(yīng)付價款

D、承包人施工設(shè)備運離現(xiàn)場的費用

22、下列關(guān)于缺陷責(zé)任期的說法，正確的是(　)。

A、由于承包人原因?qū)е鹿こ虩o法按規(guī)定期限進(jìn)行竣工驗收的，缺陷責(zé)任期從提交竣工驗收報告之日起計

B、缺陷責(zé)任期一般為 6 個月，最長不超過 12 個月，由發(fā)、承包雙方在合同中約定

C、缺陷責(zé)任期從工程通過竣工驗收之日起計算

D、因發(fā)包人原因?qū)е鹿こ虩o法按約定竣工驗收的，在承包人提交竣工驗收報告 60 天后，工程自動進(jìn)入缺陷責(zé)任期

23、社會投資項目采用預(yù)留保證金方式的，通常質(zhì)量保證金的管理方式為(　)。

A、預(yù)留在財政部門

B、預(yù)留在發(fā)包方

C、發(fā)承包雙方可以約定將保證金交由金融機構(gòu)托管

D、移交給使用單位管理

24、由于發(fā)包人原因?qū)е鹿こ虩o法按規(guī)定期限進(jìn)行竣工驗收的，關(guān)于其缺陷責(zé)任期的起點，說法正確的是(　)。

A、自工程實際竣工之日算起

B、自承包人提交竣工驗收報告之日算起

C、自承包人提交竣工驗收申請之日算起

D、自承包人提交竣工驗收報告 90 天后，自動進(jìn)入缺陷責(zé)任期

25、發(fā)承包人進(jìn)行最終結(jié)清活動的時間通常是(　)。

A、試運行結(jié)束后

B、接收證書頒發(fā)后

C、竣工驗收備案后

D、合同約定的缺陷責(zé)任期終止后

26、建設(shè)工程最終結(jié)清的工作事項和時間節(jié)點包括：①提交最終結(jié)清申請單;②簽發(fā)最終結(jié)清支付證書;③簽發(fā)缺陷責(zé)任期終止證書;④最終結(jié)清付款;⑤缺陷責(zé)任期終止。按時間先后順序排列正確的是(　　)。

A、⑤③①②④

B、①②④⑤③

C、③①②④⑤

D、①③②⑤④

27、關(guān)于建設(shè)項目竣工結(jié)清階段承包人索賠的權(quán)利和期限，下列說法中正確的是(　)。

A、承包人接受竣工結(jié)算支付證書后再無權(quán)提出任何索賠

B、承包人只能提出工程接收證書頒發(fā)前的索賠

C、承包人提出索賠的期限自缺陷責(zé)任期滿時終止

D、承包人提出索賠的期限自接受最終支付證書時終止

28、對質(zhì)量保證金返還期限沒有約定，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)在接到承包人返還質(zhì)量保證金申請，核實情況(　)天內(nèi)，將質(zhì)量保證金返還給承包人。

A、7

B、14

C、28

D、56

29、施工合同價款糾紛處理中，一方當(dāng)事人拒不履行，另一方當(dāng)事人可以請求人民法院執(zhí)行的文書是(　　)。

A、和解協(xié)議書

B、造價認(rèn)定書

C、行政調(diào)解書

D、仲裁調(diào)解書

30、工程造價管理機構(gòu)應(yīng)在收到申請的(　)內(nèi)就發(fā)承包雙方提請的爭議問題進(jìn)行解釋或認(rèn)定。

A、10 日

B、10 個工作日

C、5 日

D、5 個工作日

31、調(diào)解是解決工程合同價款糾紛一種途徑，下列關(guān)于調(diào)解的說法中正確的是(　)。

A、承包人對調(diào)解書有異議時，可以停止施工

B、發(fā)承包雙方簽字認(rèn)可的調(diào)解書不能作為合同的補充文件

C、發(fā)承包雙方可在合同履行期間協(xié)議調(diào)換或終止合同約定的調(diào)解人

D、調(diào)解人的任期在竣工結(jié)算經(jīng)發(fā)承包雙方確認(rèn)時終止

32、當(dāng)承發(fā)包雙方的合同價款糾紛提交仲裁時，如果仲裁是在仲裁機構(gòu)要求停止施工的情況下進(jìn)行，承包人應(yīng)對合同工程采取保護措施，由此增加的費用由(　)承擔(dān)。

A、發(fā)包人

B、承包人

C、發(fā)包人和承包人

D、敗訴方

33、建設(shè)工程合同無效，建設(shè)工程竣工后，承包人請求參照合同約定支付工程價款時，下列判斷錯誤的是(　)。

A、竣工驗收合格，應(yīng)予支持

B、竣工驗收不合格，修復(fù)后合格，應(yīng)予支持

C、竣工驗收不合格，修復(fù)后仍不合格，不予支持

D、竣工驗收不合格，修復(fù)后仍不合格，再予修復(fù)，再判斷

34、由于墊資而導(dǎo)致的合同價款糾紛，下列處理原則錯誤的是(　)。

A、當(dāng)事人對墊資沒有約定的，按照工程欠款處理

B、當(dāng)事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息的，不予支持

C、當(dāng)事人對墊資有約定，承包人請求按照約定返還墊資的，應(yīng)予支持

D、當(dāng)事人對墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資利息的，應(yīng)予支持

35、下列承包商發(fā)生的行為中，發(fā)包人可以請求解除施工合同，應(yīng)予支持的是(　)。

A、明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的

B、合同約定的期限內(nèi)沒有完工

C、已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格

D、將承包的建設(shè)工程分包的

36、下列建設(shè)工程施工合同無效情況下產(chǎn)生的價款糾紛，法院不予支持的是(　)。

A、工程竣工驗收合格，承包人請求按合同支付工程價款

B、工程竣工驗收不合格、但修復(fù)后合格，發(fā)包人要求承包人承擔(dān)修復(fù)費用

C、工程竣工驗收不合格、修復(fù)后仍不合格，承包人請求支付工程價款

D、承包人超越資質(zhì)等級簽訂施工合同，但竣工前取得相應(yīng)資質(zhì)等級，請求按照有效合同處理

37、鑒定機構(gòu)應(yīng)在確定受理鑒定委托之日起，根據(jù)糾紛項目工程造價金額，在規(guī)定的時限內(nèi)完成鑒定工作。某工程項目造價金額是 1000 萬，則期限為(　)天。

A、40

B、60

C、80

D、100

38、經(jīng)與委托人協(xié)商，鑒定期限每次延長一般不得超過 30 個工作日，一般不得超過(　)次。

A、1

B、2

C、3

D、4

二、多項選擇題

1、下列關(guān)于工程計量的敘述，正確的有(　)。

A、工程計量可選擇按月或按工程形象進(jìn)度分段計量

B、對承包人已經(jīng)完成的質(zhì)量合格的工程實體數(shù)量進(jìn)行測量與計算，應(yīng)以自然計量單位進(jìn)行表示確認(rèn)

C、單價合同工程量必須以承包人完成合同工程應(yīng)予計量的按照現(xiàn)行國家計量規(guī)范規(guī)定的工程量計算規(guī)則計算得到的工程量確定

D、除按照工程變更規(guī)定引起的工程量增減外，總價合同各項目的工程量是承包人用于結(jié)算的最終工程量

E、總價合同約定的項目計量應(yīng)以合同工程經(jīng)審定批準(zhǔn)的施工圖紙為依據(jù)， 發(fā)承包雙方應(yīng)在合同中約定工程計量的形象目標(biāo)或時間節(jié)點進(jìn)行計量

2、對承包人已經(jīng)完成的合格工程進(jìn)行計量并予以確認(rèn)，是發(fā)包人支付工程價款的前提工作，工程計量的原則包括(　)。

A、采用先進(jìn)適用的計量方法

B、不符合合同文件要求的工程不予計量

C、按合同文件所規(guī)定的方法、范圍、內(nèi)容和單位計量

D、因承包人原因造成的超出合同工程范圍施工的工程量，不予計量

E、因承包人原因造成的返工的工程量，不予計量

3、采用公式計算法計算預(yù)付款額度時，材料儲備定額天數(shù)的確定因素有(　)。

A、材料供應(yīng)在途天數(shù)

B、加工天數(shù)

C、入庫天數(shù)

D、供應(yīng)間隔天數(shù)

E、保險天數(shù)

4、承包人提交的已完工程進(jìn)度款支付申請中，應(yīng)計入本周期完成合同價款中的有(　)。

A、本周期已完成單價項目的金額

B、本周期應(yīng)支付的總價項目的金題

C、本周期應(yīng)扣回的預(yù)付款

D、本周期應(yīng)支付的安全文明施工費

E、本周期完成的計日工價款

5、下列屬于竣工結(jié)算內(nèi)容的有(　)。

A、單位工程竣工結(jié)算

B、單項工程竣工結(jié)算

C、單項工程綜合竣工結(jié)算

D、建設(shè)項目竣工總結(jié)算

E、新增固定資產(chǎn)結(jié)算

6、采用工程量清單計價的方式下，工程竣工結(jié)算編制時應(yīng)注意的計價原則包括(　)。

A、分部分項工程和措施項目中的單價項目應(yīng)依據(jù)雙方確認(rèn)的工程量與已標(biāo)價工程量清單的綜合單價計算

B、措施項目中的總價項目應(yīng)依據(jù)合同約定的項目和金額計算

C、暫列金額應(yīng)減去工程價款調(diào)整(包括索賠、現(xiàn)場簽證)金額計算，如有余額歸承包人

D、規(guī)費中的工程排污費應(yīng)按工程所在地環(huán)境保護部門規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納后按實列入

E、發(fā)承包雙方在合同工程實施過程中已經(jīng)確認(rèn)的工程計量結(jié)果和合同價款，在竣工結(jié)算辦理中應(yīng)直接進(jìn)入結(jié)算

7、根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(GB 50500-2013)，關(guān)于工程竣工結(jié)算的計價原則，下列說法正確的有(　)。

A、計日工按發(fā)包人實際簽證確認(rèn)的事項計算

B、總承包服務(wù)費依據(jù)合同約定金額計算，不得調(diào)整

C、暫列金額應(yīng)減去工程價款調(diào)整金額計算，余額歸發(fā)包人

D、規(guī)費和稅金應(yīng)按照國家或省級、行業(yè)建設(shè)主管部門的規(guī)定計算

E、總價措施項目應(yīng)依據(jù)合同約定的項目和金額計算，不得調(diào)整

8、接受委托的工程造價咨詢機構(gòu)從事竣工結(jié)算審核工作通常應(yīng)包括準(zhǔn)備階段、審核階段、審定階段三個階段。下列屬于審定階段工作內(nèi)容的有(　)。

A、與發(fā)承包就竣工結(jié)算審核意見進(jìn)行溝通

B、完成初步審核報告

C、現(xiàn)場踏勘核實

D、形成竣工結(jié)算審核成果文件

E、提交竣工結(jié)算審核報告

9、竣工結(jié)算審核的成果文件應(yīng)包括(　)。

A、竣工結(jié)算審定簽署表

B、最終結(jié)清支付對比表

C、竣工結(jié)算審核匯總對比表

D、單項工程竣工結(jié)算審核匯總對比表

E、單位工程竣工結(jié)算審核匯總對比表

10、建設(shè)工程合同價款糾紛的解決途徑主要包括(　)。

A、和解

B、調(diào)解

C、仲裁

D、仲斷

E、訴訟

11、采用雙方約定爭議調(diào)解人方式解決合同價款糾紛，下列說法正確的有(　)。

A、發(fā)承包雙方可以在合同簽訂后共同約定爭議調(diào)解人

B、發(fā)生爭議，由承包人將該爭議以書面形式提交調(diào)解人，并將副本抄送發(fā)包人

C、調(diào)解人收到調(diào)解委托后 28 天內(nèi)提出調(diào)解書

D、發(fā)承包雙方接受調(diào)解書的，經(jīng)雙方簽字后作為合同的補充文件

E、若發(fā)承包任一方對調(diào)解書有異議，應(yīng)在收到調(diào)解書 14 天內(nèi)向另一方發(fā)出異議通知

12、下列情形中，當(dāng)事人提出解除合同，人民法院應(yīng)于支持的有(　)。

A、發(fā)包人提供的建筑材料不滿足承包人要求，承包人請求解除合同

B、發(fā)包人延期 28 天支付工程款，承包人請求解除合間

C、承包人以行為表明不履行合同主要義務(wù)，發(fā)包人請求解除合同

D、承包人拒絕修復(fù)已完不合格工程，發(fā)包人請求解除合同

E、承包人將工程違法分包，發(fā)包人請求解除合同

13、關(guān)于合同價款糾紛的處理，下列說法中正確的有(　)。

A、承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包的建設(shè)工程施工合同的行為無效

B、當(dāng)事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付的，應(yīng)予支持

C、當(dāng)事人對建設(shè)工程的計價標(biāo)準(zhǔn)或者計價方法有約定的，按照約定結(jié)算工程價款

D、當(dāng)事人約定按照固定價結(jié)算工程價款，一方請求人民法院對建設(shè)工程造價進(jìn)行鑒定的，不予支持

E、建設(shè)工程未交付，則工程欠款的計息日為當(dāng)事人的起訴之日

14、下列關(guān)于合同價款糾紛的處理原則，表述正確的有(　)。

A、當(dāng)事人就同一建設(shè)工程訂立數(shù)份無效合同，建設(shè)工程質(zhì)量合格，應(yīng)按最后簽訂的合同結(jié)算價款

B、當(dāng)事人簽訂的施工合同與招標(biāo)文件載明的工程范圍不一致，應(yīng)以施工合同載明的內(nèi)容為準(zhǔn)

C、因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟

D、實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人

E、發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔(dān)責(zé)任

15、下列關(guān)于合同價款糾紛的處理原則中，表述正確的有(　)。

A、建設(shè)工程施工合同無效，承包人對完成工作要求支付價款的，應(yīng)予以支持

B、對墊資施工合同，當(dāng)事人對墊資沒有約定的，按照工程欠款處理

C、施工合同解除后，已完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格的，承包人請求支付工程價款的，不予支持

D、建設(shè)工程施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地

E、建設(shè)工程未交付的，工程價款也未結(jié)算的，則工程欠款的計算日為當(dāng)事人的起訴之日

16、根據(jù)《建設(shè)工程造價鑒定規(guī)范》GB/T 51262-2017，下列關(guān)于工程造價鑒定的說法，正確的有(　　)。

A、工程造價鑒定是指鑒定機構(gòu)接受建設(shè)單位委托，運用專業(yè)知識進(jìn)行鑒定的、判斷并提供鑒定意見的活動

B、鑒定期限從鑒定人接收委托人按照規(guī)定移交證據(jù)材料之日起算

C、鑒定人經(jīng)委托人通知，應(yīng)當(dāng)依法出庭作證，回答與工程建設(shè)有關(guān)的問題

D、鑒定意見可同時包括確定性意見、推斷性意見或供選擇性意見

E、鑒定意見書不得載有對案件性質(zhì)和當(dāng)事人責(zé)任進(jìn)行認(rèn)定的內(nèi)容

【參考答案翻頁查看】

一、單項選擇題

1、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是工程計量。通常區(qū)分單價合同和總價合同規(guī)定不同的計量方法，成本加酬金合同按照單價合同的計量規(guī)定進(jìn)行計量。

2、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是工程計量。招標(biāo)工程量清單中所列的數(shù)量，通常是根據(jù)設(shè)計圖紙計算的數(shù)量，是對合同工程的估計工程量。

3、

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查的是工程計量。工程計量的范圍包括：工程量清單及工程變更所修訂的工程量清單的內(nèi)容;合同文件中規(guī)定的各種費用支付項目，如費用索賠、各種預(yù)付款、價格調(diào)整、違約金等。

4、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查的是工程計量。選項 A 正確，工程計量的范圍包括：工程量清單及工程變更所修訂的工程量清單的內(nèi)容;合同文件中規(guī)定的各種費用支付項目，如費用索賠、各種預(yù)付款、價格調(diào)整、違約金等;選項 C 錯誤，成本加酬金合同按照單價合同的計量規(guī)定進(jìn)行計量;選項 D 錯誤，采用工程量清單方式招標(biāo)形成的總價合同，工程量應(yīng)按照與單價合同相同的方式計算，即：以承包人完成合同工程應(yīng)予計量的按照現(xiàn)行國家工程量計算規(guī)范規(guī)定的工程量計算規(guī)則計算得到的工程量確定;采用經(jīng)審定批準(zhǔn)的施工圖紙及其預(yù)算方式發(fā)包形成的總價合同，除按照工程變更規(guī)定引起的工程量增減外，總價合同各項目'的工程量是承包人用于結(jié)算的最終工程量。

5、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查的是預(yù)付款及期中支付。發(fā)包單位撥付給承包單位的工程預(yù)付款屬于預(yù)支性質(zhì)，到了工程實施后，隨著工程所需主要材料貯備的逐步減少，應(yīng)以抵充工程價款的方式陸續(xù)扣回，抵扣方式必須在合同中約定。

6、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查的是預(yù)付款及期中支付。工程預(yù)付款起扣點表示從未施工工程尚需的主要材料及構(gòu)件的價值相當(dāng)于備料款數(shù)額時起扣。

7、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是預(yù)付款及期中支付。公式計算法計算預(yù)付款：工程預(yù)付款數(shù)額=年度工程總價×材料比例×材料儲備定額天數(shù)/年度施工天數(shù)=5000×0.5/100×40=1000(萬元)。

8、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是預(yù)付款及期中支付。工程預(yù)付款數(shù)額=2000×40%/365×30=65.75(萬元)。

材料儲備定額天數(shù)由當(dāng)?shù)夭牧瞎?yīng)的在途天數(shù)、加工天數(shù)、整理天數(shù)、供應(yīng)間隔天數(shù)、保險天數(shù)等因素決定。

9、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是預(yù)付款及期中支付。起扣點=6000-(6000×20%/60%)=4000(萬元)。

10、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是預(yù)付款及期中支付。起扣點計算法從未施工工程尚需的主要材料及構(gòu)件的價值相當(dāng)于工程預(yù)付款數(shù)額時起扣。

11、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是預(yù)付款及期中支付。發(fā)包人應(yīng)在開工后的 28 天內(nèi)預(yù)付不低于當(dāng)年施工進(jìn)度計劃的安全文明施工費總額的 60%。

12、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是預(yù)付款及期中支付。支付申請的內(nèi)容包括：(1)累計已完成的合同價款;(2)累計已實際支付的合同價款;(3)本周期合計完成的合同價款，其中包括：①本周期已完成單價項目的金額;②本周期應(yīng)支付的總價項目的金額;③本周期已完成的計日工價款;④本周期應(yīng)支付的安全文明施工費;⑤本周期應(yīng)增加的金額;(4)本周期合計應(yīng)扣減的金額，其中包括：①本周期應(yīng)扣回的預(yù)付款;②本周期應(yīng)扣減的金額。(5)本周期實際應(yīng)支付的合同價款。

13、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是預(yù)付款及期中支付。選項 C 錯誤，承包人現(xiàn)場簽證和得到發(fā)包人確認(rèn)的索賠金額列入本周期應(yīng)增加的金額。若發(fā)、承包雙方對有的清單項目的計量結(jié)果出現(xiàn)爭議，發(fā)包人應(yīng)對無爭議部分的工程計量結(jié)果向承包人出具進(jìn)度款支付證書。發(fā)現(xiàn)已簽發(fā)的任何支付證書有錯、漏或重復(fù)的數(shù)額，發(fā)包人有權(quán)予以修正，承包人也有權(quán)提出修正申請。經(jīng)發(fā)承包雙方復(fù)核同意修正的，應(yīng)在本次到期的進(jìn)度款中支付或扣除。

14、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是預(yù)付款及期中支付。發(fā)包人應(yīng)在工程開工后的 28 天內(nèi)預(yù)付不低于當(dāng)年施工進(jìn)度計劃的安全文明施工費總額的 60% ，其余部分按照提前安排的原則進(jìn)行分解，與進(jìn)度款同期支付。

15、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是預(yù)付款及期中支付。選項 A 錯誤，預(yù)付款擔(dān)保的擔(dān)保金額通常與發(fā)包人的預(yù)付款是等值的;選項 B 錯誤，采用起扣點計算法對承包人比較有利，最大限度地占用了發(fā)包人的流動資金;選項 C 錯誤，預(yù)付款一般逐月從工程進(jìn)度款中扣除，預(yù)付款擔(dān)保的擔(dān)保金額也相應(yīng)逐月減少;選項 D 正確，工程預(yù)付款額度一般是根據(jù)施工工期、建安工作量、主要材料和構(gòu)件費用占建安工程費的比例以及材料儲備周期等因素經(jīng)測算來確定。

16、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是竣工結(jié)算。工程完工后，承包方應(yīng)當(dāng)在工程完工后的約定期限內(nèi)提交竣工結(jié)算文件。

17、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是竣工結(jié)算。選項 A 錯誤，計日工應(yīng)按發(fā)包人實際簽證確認(rèn)的事項計算。選項 B 錯誤，暫列金額應(yīng)減去工程價款調(diào)整(包括索賠、現(xiàn)場簽證)金額計算，如有余額歸發(fā)包人。選項D 錯誤，總承包服務(wù)費應(yīng)依據(jù)合同約定金額計算，如發(fā)生調(diào)整的，以發(fā)承包雙方確認(rèn)調(diào)整的金額計算。

18、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是竣工結(jié)算。選項 A 錯誤，接受委托的工程造價咨詢機構(gòu)從事竣工結(jié)算審核工作通常應(yīng)包括準(zhǔn)備階段、審核階段、審定階段三個階段。國有資金投資的建設(shè)工程，應(yīng)當(dāng)委托工程造價咨詢機構(gòu)審核。竣工結(jié)算的審核(造價咨詢機構(gòu)核對的)：(1)在規(guī)定期限內(nèi)核對完畢，不一致的，應(yīng)提交給承包人復(fù)核;(2)承包人應(yīng)提交同意結(jié)論或不同意見的說明;(3)工程造價咨詢機構(gòu)應(yīng)再次復(fù)核：復(fù)核無異議的，簽字確認(rèn)，竣工結(jié)算辦理完畢;復(fù)核后仍有異議的，無異議部分辦理不完全竣工結(jié)算;有異議部分由發(fā)承包雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按照合同約定的爭議解決方式處理。

19、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是竣工結(jié)算。選項 ABD 屬于期中支付申請的內(nèi)容。承包人提交的竣工結(jié)算款支付申請的內(nèi)容：(1)竣工結(jié)算合同價款總額;(2)累計已實際支付的合同價款;(3)應(yīng)扣留的質(zhì)量保證金(已繳納履約保證金的或者提供其他工程質(zhì)量擔(dān)保方式的除外);(4)實際應(yīng)支付的竣工結(jié)算款金額。

20、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是竣工結(jié)算。發(fā)包人未按照規(guī)定的程序支付竣工結(jié)算款的，承包人可催告發(fā)包人支付，并有權(quán)獲得延遲支付的利息。

21、

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查的是竣工結(jié)算。由于不可抗力解除合同的，發(fā)包人除應(yīng)向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同價款，還應(yīng)支付下列金額：(1)合同中約定應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)的費用。(2)已實施或部分實施的措施項目應(yīng)付價款。(3)承包人為合同工程合理訂購且已交付的材料和工程設(shè)備貨款。發(fā)包人一經(jīng)支付此項貨款，該材料和工程設(shè)備即成為發(fā)包人的財產(chǎn)。(4)承包人撤離現(xiàn)場所需的合理費用，包括員工遣送費和臨時工程拆除、施工設(shè)備運離現(xiàn)場的費用。(5)承包人為完成合同工程而預(yù)期開支的任何合理費用，且該項費用未包括在本款其他各項支付之內(nèi)。

22、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是質(zhì)量保證金的處理。選項 A 錯誤，由于承包人原因?qū)е鹿こ虩o法按規(guī)定期限進(jìn)行竣工驗收的，缺陷責(zé)任期從實際通過竣工驗收之日起計。選項 B 錯誤，缺陷責(zé)任期一般為 1 年，最長不超過 2 年，由發(fā)、承包雙方在合同中約定。選項 D 錯誤，因發(fā)包人原因?qū)е鹿こ虩o法按約定竣工驗收的，在承包人提交竣工驗收報告 90 天后，工程自動進(jìn)入缺陷責(zé)任期。

23、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是質(zhì)量保證金的處理。(1)實行國庫集中支付的政府投資項目，保證金的管理應(yīng)按國庫集中支付的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(2)其他政府投資項目，可以預(yù)留在財政部門或發(fā)包方。缺陷責(zé)任期內(nèi)，如發(fā)包方被撤銷，保證金隨交付使用資產(chǎn)一并移交使用單位，由使用單位代行發(fā)包人職責(zé)。(3)社會投資項目，可將保留金交由金融機構(gòu)托管。

24、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是質(zhì)量保證金的處理。缺陷責(zé)任期從工程通過竣工驗收之日起計。由于承包人原因?qū)е鹿こ虩o法按規(guī)定期限進(jìn)行竣工驗收的，缺陷責(zé)任期從實際通過竣工驗收之日起計。由于發(fā)包人原因?qū)е鹿こ虩o法按規(guī)定期限進(jìn)行竣工驗收的，在承包人提交竣工驗收報告 90 天后，工程自動進(jìn)入缺陷責(zé)任期。

25、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是最終結(jié)清。所謂最終結(jié)清，是指合同約定的缺陷責(zé)任期終止后，承包人已按合同規(guī)定完成全部剩余工作且質(zhì)量合格，發(fā)包人和承包人結(jié)清全部剩余款項的活動。

26、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查的是最終結(jié)清。所謂最終結(jié)清，是指合同約定的缺陷責(zé)任期終止后，承包人已按合同規(guī)定完成全部剩余工作且質(zhì)量合格的，發(fā)包人與承包人結(jié)清全部剩余款項的活動。最終結(jié)清順序：最終結(jié)清申請單、最終支付證書、最終結(jié)清付款。

27、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是最終結(jié)清。選項 A 錯誤，承包人按合同約定接受了竣工結(jié)算支付證書后，應(yīng)被認(rèn)為已無權(quán)再提出在合同工程接收證書頒發(fā)前所發(fā)生的任何索賠;選項 B 錯誤，承包人在提交的最終結(jié)清申請中，只限于提出工程接收證書頒發(fā)后發(fā)生的索賠;選項 C 錯誤、選項 D 正確，提出索賠的期限自接受最終支付證書時終止。

28、

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查的是質(zhì)量保證金的處理。發(fā)包人在接到承包人返還質(zhì)量保證金申請后，應(yīng)于 14天內(nèi)會同承包人按照合同約定的內(nèi)容進(jìn)行核實。如無異議，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定將質(zhì)量保證金返還給承包人。對返還期限沒有約定或者約定不明確的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)在核實后 14 天內(nèi)將質(zhì)量保證金返還承包人。

29、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)履行發(fā)生法律效力的法院判決或裁定、仲裁裁決、法院或仲裁調(diào)解書;拒不履行的，對方當(dāng)事人可以請求人民法院執(zhí)行。

30、

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。工程造價管理機構(gòu)應(yīng)在收到申請的 10 個工作日內(nèi)就發(fā)承包雙方提請的爭議問題進(jìn)行解釋或認(rèn)定。

31、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。選項 A 錯誤，如果發(fā)承包任一方對調(diào)解人的調(diào)解書有異議，應(yīng)在收到調(diào)解書后 28 天內(nèi)向另一方發(fā)出異議通知，并說明爭議的事項和理由。但除非并直到調(diào)解書在協(xié)商和解或仲裁裁決、訴訟判決中做出修改，或合同已經(jīng)解除，承包人應(yīng)繼續(xù)按照合同實施工程;選項 B 錯誤，調(diào)解人應(yīng)在收到調(diào)解委托后 28 天內(nèi)，或由調(diào)解人建議并經(jīng)發(fā)承包雙方認(rèn)可的其他期限內(nèi)，提出調(diào)解書，發(fā)承包雙方接受調(diào)解書的，經(jīng)雙方簽字后作為合同的補充文件，對發(fā)承包雙方具有約束力，雙方都應(yīng)立即遵照執(zhí)行;選項 C 正確，發(fā)承包雙方應(yīng)在合同中約定或在合同簽訂后共同約定爭議調(diào)解人，負(fù)責(zé)雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議的調(diào)解。合同履行期間，發(fā)承包雙方可以協(xié)議調(diào)換或終止任何調(diào)解人，但發(fā)包人或承包人都不能單獨采取行動;選項 D 錯誤，除非雙方另有協(xié)議，在最終結(jié)清支付證書生效后，調(diào)解人的任期即終止。

32、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。如果仲裁是在仲裁機構(gòu)要求停止施工的情況下進(jìn)行，承包人應(yīng)對合同工程采取保護措施，由此增加的費用由敗訴方承擔(dān)。

33、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。建設(shè)工程合同無效，且修復(fù)后建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持。

34、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。墊資施工合同的價款糾紛處理：(1)當(dāng)事人對墊資和墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資及其利息的，應(yīng)予支持，但是高于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率的部分除外。(2)當(dāng)事人對墊資沒有約定的，按照工程欠款處理。(3)當(dāng)事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息的，不予支持。

35、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。承包人具有下列情形之一，發(fā)包人可解除施工合同：

(1)明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的;(2)合同約定的期限內(nèi)沒有完工，且在發(fā)包人催告的合理期限內(nèi)仍未完工的;(3)已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的;(4)將承包的建設(shè)工程非法轉(zhuǎn)包、違法分包的。

36、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。選項 A 正確，建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應(yīng)予支持;選項 B 正確，建設(shè)工程施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格的，修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，發(fā)包人請求承包人承擔(dān)修復(fù)費用的，應(yīng)予支持;選項 C 錯誤，修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持;選項 D 正確，承包人超越資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍簽訂建設(shè)工程施工合同，在建設(shè)工程竣工前取得相應(yīng)資質(zhì)等級，當(dāng)事人請求按照無效合同處理的，不予支持。

37、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。工程項目造價 1000 萬，期限是 40 天。

38、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。經(jīng)與委托人協(xié)商，每次延長一般不得超過 30 個工作日，一般不得超過 3 次。

二、多項選擇題

1、

【正確答案】 ACDE

【答案解析】 本題考查的是工程計量。選項 B 錯誤，所謂工程計量，就是發(fā)承包雙方根據(jù)合同約定，對承包人完成合同工程的數(shù)量進(jìn)行的計算和確認(rèn)。具體地說，就是雙方根據(jù)設(shè)計圖紙、技術(shù)規(guī)范以及施工合同約定的計量方式和計算方法，對承包人已經(jīng)完成的質(zhì)量合格的工程實體數(shù)量進(jìn)行測量與計算，并以物理計量單位或自然計量單位進(jìn)行表示、確認(rèn)的過程。

2、

【正確答案】 BCDE

【答案解析】 本題考查的是工程計量。工程計量的原則包括：不符合合同文件要求的工程不予計量;按合同文件所規(guī)定的方法、范圍、內(nèi)容和單位計量;因承包人原因造成的超出合同工程范圍施工或返工的工程量，發(fā)包人不予計量。

3、

【正確答案】 ABDE

【答案解析】 本題考查的是預(yù)付款及期中支付。材料儲備定額天數(shù)由當(dāng)?shù)夭牧瞎?yīng)的在途天數(shù)、加工天數(shù)、整理天數(shù)、供應(yīng)間隔天數(shù)、保險天數(shù)等因素決定。

4、

【正確答案】 ABDE

【答案解析】 本題考查的是預(yù)付款及期中支付。本周期合計完成的合同價款，其中包括：(1)本周期已完成單價項目的金額;(2)本周期應(yīng)支付的總價項目的金額;(3)本周期已完成的計日工價款;(4)本周期應(yīng)支付的安全文明施工費;(5)本周期應(yīng)增加的金額。

5、

【正確答案】 ABD

【答案解析】 本題考查的是竣工結(jié)算。。工程竣工結(jié)算分為單位工程竣工結(jié)算、單項工程竣工結(jié)算和建設(shè)項目竣工總結(jié)算。

6、

【正確答案】 ADE

【答案解析】 本題考查的是竣工結(jié)算。在采用工程量清單計價的方式下，工程竣工結(jié)算的編制應(yīng)當(dāng)規(guī)定的計價原則如下：(1)分部分項工程和措施項目中的單價項目應(yīng)依據(jù)雙方確認(rèn)的工程量與已標(biāo)價工程量清單的綜合單價計算;如發(fā)生調(diào)整的，以發(fā)承包雙方確認(rèn)調(diào)整的綜合單價計算。(2)措施項目中的總價項目應(yīng)依據(jù)合同約定的項目和金額計算;如發(fā)生調(diào)整的，以發(fā)承包雙方確認(rèn)調(diào)整的金額計算，其中安全文明施工費必須按照同家或省級、行業(yè)建設(shè)主管部門的規(guī)定計算。(3)其他項目應(yīng)按下列規(guī)定計價：計日工應(yīng)按發(fā)包人實際簽證確認(rèn)的事項計算;暫估價應(yīng)按發(fā)承包雙方按照《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定計算;總承包服務(wù)費應(yīng)依據(jù)合同約定金額計算，如發(fā)生調(diào)整的，以發(fā)承包雙方確認(rèn)調(diào)整的金額計算;施工索賠費用應(yīng)依據(jù)發(fā)承包雙方確認(rèn)的索賠事項和金額計算;現(xiàn)場簽證費用應(yīng)依據(jù)發(fā)承包雙方簽證資料確認(rèn)的金額計算;暫列金額應(yīng)減去工程價款調(diào)整(包括索賠、現(xiàn)場簽證)金額計算，如有余額歸發(fā)包人。(4)規(guī)費和稅金應(yīng)按照國家或省級、行業(yè)建設(shè)主管部門的規(guī)定計算。規(guī)費中的工程排污費應(yīng)按工程所在地環(huán)境保護部門規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納后按實列入。此外，發(fā)承包雙方在合同工程實施過程中已經(jīng)確認(rèn)的工程計量結(jié)果和合同價款，在竣工結(jié)算辦理中應(yīng)直接進(jìn)入結(jié)算。

7、

【正確答案】 ACD

【答案解析】 本題考查的是竣工結(jié)算。選項 B 錯誤，總承包服務(wù)費應(yīng)依據(jù)合同約定金額計算，如發(fā)生調(diào)整的，以發(fā)承包雙方確認(rèn)調(diào)整的金額計算;選項 E 錯誤，措施項目中的總價項目應(yīng)依據(jù)合同約定的項目和金額計算，如發(fā)生調(diào)整的，以發(fā)承包雙方確認(rèn)調(diào)整的金額計算，其中安全文明施工費必須按照國家或省級、行業(yè)建設(shè)主管部門的規(guī)定計算。

8、

【正確答案】 ADE

【答案解析】 本題考查的是竣工結(jié)算。審定階段應(yīng)包括就竣工結(jié)算審核意見與承包人和發(fā)包人進(jìn)行溝通，召開協(xié)調(diào)會議，處理分歧事項，形成竣工結(jié)算審核成果文件，簽認(rèn)竣工結(jié)算審定簽署表，提交竣工結(jié)算審核報告等工作。

9、

【正確答案】 ACDE

【答案解析】 本題考查的是竣工結(jié)算?？⒐そY(jié)算審核的成果文件應(yīng)包括竣工結(jié)算審核書封面、簽署頁、竣工結(jié)算審核報告、竣工結(jié)算審定簽署表、竣工結(jié)算審核匯總對比表、單項工程竣工結(jié)算審核匯總對比表、單位工程竣工結(jié)算審核匯總對比表等。

10、

【正確答案】 ABCE

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。建設(shè)工程合同價款糾紛的解決途徑主要有 4 種：和解、調(diào)解、仲裁和訴訟。

11、

【正確答案】 ACD

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。選項 B 錯誤，如果發(fā)承包雙方發(fā)生爭議，任何一方可以將該爭議以書面形式提交調(diào)解人，并將副本抄送另一方，委托調(diào)解人調(diào)解。選項 E 錯誤，若發(fā)承包任一方對調(diào)解書有異議，應(yīng)在收到調(diào)解書 28 天內(nèi)向另一方發(fā)出異議通知。

12、

【正確答案】 CDE

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。承包人具有下列情形之一，發(fā)包人請求解除建設(shè)工程施工合同的，應(yīng)予支持：(1)明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的;(2)合同約定的期限內(nèi)沒有完工，且在發(fā)包人催告的合理期限內(nèi)仍未完工的;(3)已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的;(4)將承包的建設(shè)工程非法轉(zhuǎn)包、違法分包的。

13、

【正確答案】 ACD

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。當(dāng)事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息的，不予支持。建設(shè)工程沒有交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日。

14、

【正確答案】 CDE

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。選項 A 錯誤，當(dāng)事人就同一建設(shè)工程訂立的數(shù)份建設(shè)工程施工合同均無效，但建設(shè)工程質(zhì)量合格，一方當(dāng)事人請求參照實際履行的合同結(jié)算建設(shè)工程價款的，人民法院應(yīng)予支持。實際履行的合同難以確定，當(dāng)事人請求參照最后簽訂的合同結(jié)算建設(shè)工程價款的，人民法院應(yīng)予支持。選項 B 錯誤，當(dāng)事人簽訂的建設(shè)工程施工合同與招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書載明的工程范圍、建設(shè)工期、工程質(zhì)量、工程價款不一致，一方當(dāng)事人請求將招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書作為結(jié)算工程價款的依據(jù)的，人民法院應(yīng)予支持。

15、

【正確答案】 BDE

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人對完成工作要求支付價款的，應(yīng)予以支持。施工合同解除后，已完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格的，修復(fù)后合格的，承包人請求支付工程價款的，應(yīng)予支持。對于陰陽合同的結(jié)算依據(jù)應(yīng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程價款的根據(jù)進(jìn)行確定。計息日：從應(yīng)付工程價款之日計付。對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應(yīng)付款時間：(1)建設(shè)工程已實際交付的，為交付之日;(2)建設(shè)工程沒有交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日;(3)建設(shè)工程未交付，工程價款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日。

16、

【正確答案】 DE

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。選項 A 錯誤，工程造價鑒定是指鑒定機構(gòu)接受人民法院或仲裁機構(gòu)委托，在訴訟或仲裁案件中，鑒定人運用工程造價方面的科學(xué)技術(shù)和專業(yè)知識，對工程造價爭議中涉及的專門性問題進(jìn)行鑒別、判斷并提供鑒定意見的活動。選項 B 錯誤，鑒定期限從鑒定人接收委托人按照規(guī)定移交證據(jù)材料之日起的次日起算。選項 C 錯誤，鑒定人經(jīng)委托人通知，應(yīng)當(dāng)依法出庭作證，接受當(dāng)事人對工程造價鑒定意見書的質(zhì)詢，回答與鑒定事項有關(guān)的問題。

以上就是小編整理的“2020一級造價工程師《工程計價》章節(jié)習(xí)題：第五章第二節(jié)”，供考生參考。點擊下方“免費下載”按鈕，免費領(lǐng)取一級造價工程師歷年真題、模擬試題、環(huán)球網(wǎng)校免費課程和復(fù)習(xí)資料，助力備考2020年一級造價工程師考試。