2020一級(jí)建造師《工程法規(guī)》章節(jié)測試試題1

相關(guān)推薦：環(huán)球網(wǎng)?？己蟀l(fā)布：2019年一級(jí)建造師各科目真題及答案解析(文字版)

2019年一級(jí)建造師考試已經(jīng)落下帷幕，“ 免費(fèi)預(yù)約短信提醒”，即可及時(shí)收到各省2019年一級(jí)建造師考試成績查詢時(shí)間等考試信息。

一、單項(xiàng)選擇題

1、根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，法律、行政法規(guī)規(guī)定采用書面合同的，(　)。

A、應(yīng)當(dāng)采用口頭形式

B、應(yīng)當(dāng)采用書面形式

C、可采用頭口形式，也可采用書面形式

D、可采用書面形式，也可采用其他形式

2、下列不屬于發(fā)包人義務(wù)的情形是(　)。

A、提供必要施工條件

B、及時(shí)組織工程竣工驗(yàn)收

C、向有關(guān)部門移交建設(shè)項(xiàng)目檔案

D、就審查合格的施工圖設(shè)計(jì)文件向施工企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)說明

3、《合同法》規(guī)定，當(dāng)事人(　)各類合同的示范文本訂立合同。

A、可以參照

B、應(yīng)當(dāng)參照

C、必須參照

D、禁止參照

4、(　)是當(dāng)事人就解除合同進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見后解除的合同。

A、約定解除

B、法定解除

C、協(xié)商解除

D、行使約定解除權(quán)的解除

5、按照我國《合同法》規(guī)定，由于合同當(dāng)事人一方缺乏經(jīng)驗(yàn)造成的重大誤解，而訂立了損害己方利益的合同，則該當(dāng)事人可以(　)。

A、請求人民法院變更該合同

B、拒絕履行合同，宣布合同無效

C、請求行政主管部門撤銷該合同

D、請求行政主管部門變更該合同

6、可撤銷的建設(shè)工程施工合同，有權(quán)撤銷的機(jī)構(gòu)是(　)。

A、人民法院

B、建設(shè)行政主管部門

C、工商行政管理部門

D、監(jiān)理單位

7、(　)是指在符合法定條件時(shí)，當(dāng)事人一方有權(quán)通知另一方解除合同。

A、約定解除

B、法定解除

C、協(xié)商解除

D、行使約定解除權(quán)的解除

8、因施工企業(yè)原因，工程未能如期竣工，建設(shè)單位聽取監(jiān)理單位建議后，在建設(shè)行政主管部門協(xié)調(diào)下同意不追究施工企業(yè)之前的違約責(zé)任，之后發(fā)生地震致使工期再次拖延，則因此產(chǎn)生的工期責(zé)任由(　)承擔(dān)。

A、建設(shè)單位

B、施工企業(yè)

C、監(jiān)理單位

D、建設(shè)行政主管部門

9、債權(quán)人決定將合同中的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給第三人時(shí)，(　)。

A、需征得債務(wù)人同意

B、無需征得債務(wù)人同意，但需辦理公證手續(xù)

C、無需征得債務(wù)人同意，也不必通知債務(wù)人

D、無需征得債務(wù)人同意，但需通知債務(wù)人

10、(　)指合同原債務(wù)人并不脫離合同關(guān)系，而由第三人與原債務(wù)人共同承擔(dān)債務(wù)。

A、合同權(quán)利部分轉(zhuǎn)移

B、合同義務(wù)部分轉(zhuǎn)移

C、合同主體轉(zhuǎn)移

D、合同內(nèi)容轉(zhuǎn)移

相關(guān)推薦：2020一級(jí)建造師《工程法規(guī)》章節(jié)測試試題匯總

11、對于無權(quán)代理人訂立的合同，相對人可以催告被代理人在(　)內(nèi)予以追認(rèn)。

A、1個(gè)月

B、2個(gè)月

C、3個(gè)月

D、4個(gè)月

12、根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，限制民事行為能力人訂立的(　)是有效的。

A、房屋買賣合同

B、融資租賃合同

C、接受贈(zèng)與合同

D、借款合同

13、按照我國《合同法》和《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，下列當(dāng)事人簽訂的施工合同中屬于有效合同的是(　)。

A、承包人超越資質(zhì)等級(jí)與發(fā)包人簽訂的承包合同

B、合同專用條款中列有承包人帶資承包條款的承包合同

C、沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的企業(yè)名義與承包人簽訂了承包合同，但在工程竣工后取得了相應(yīng)的資質(zhì)

D、建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)、經(jīng)當(dāng)事人雙方協(xié)商簽訂的書面承包合同

14、某建設(shè)工程施工合同約定價(jià)款為1億元。施工成本0.9億元，按發(fā)包人核算造價(jià)為0.95億元。按建設(shè)主管部門發(fā)布的造價(jià)信息計(jì)算為1.1億元，后該施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，則該施工企業(yè)能獲得人民法院支持的最高結(jié)算價(jià)款為(　)億元。

A、1

B、0.9

C、0.95

D、1.1

15、因欺詐、脅迫而訂立的施工合同可能是無效合同，也可能是可撤銷合同。認(rèn)定其為無效合同的必要條件是(　)。

A、違背當(dāng)事人的意志

B、乘人之危

C、顯失公平

D、損害國家利益

16、甲乙兩公司為減少應(yīng)納稅款，以低于實(shí)際成交的價(jià)格簽訂合同，根據(jù)《合同法》，該合同為(　)合同。(2010年真題)

A、無效

B、可變更可撤銷

C、有效

D、效力待定

17、根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，對于無效合同或者被撤銷的合同，有關(guān)(　)的條款仍具有法律效力。

A、合同期限

B、違約責(zé)任

C、解決爭議方式

D、質(zhì)量保修范圍

18、承包商向水泥廠購買袋裝水泥并按合同約定支付全部貨款。因運(yùn)輸公司原因?qū)е滤嘟回浹诱`2天，承包商收貨后要求水泥廠支付違約金，水泥廠予以拒絕。承包商認(rèn)為水泥廠違約，因而未對堆放水泥采取任何保護(hù)措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此損失應(yīng)由(　)承擔(dān)。

A、三方共同

B、水泥廠

C、承包商

D、運(yùn)輸公司

19、失去的可以預(yù)期取得的利益屬于(　)。

A、直接損失

B、間接損失

C、邊際損失

D、效益損失

20、根據(jù)最新的結(jié)算管理規(guī)定，承包方對發(fā)包方提出的工程造價(jià)咨詢企業(yè)竣工結(jié)算審核意見有異議的，在接到該審核意見后(　)內(nèi)，可以向有關(guān)工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)或者有關(guān)行業(yè)組織申請(　)。

A、1個(gè)月，調(diào)解

B、1個(gè)月，仲裁

C、3個(gè)月，調(diào)解

D、3個(gè)月，仲裁

相關(guān)推薦：2020一級(jí)建造師《工程法規(guī)》章節(jié)測試試題匯總

21、實(shí)行工程量清單計(jì)價(jià)的建筑工程，鼓勵(lì)發(fā)承包雙方采用(　)方式確定合同價(jià)款。

A、單價(jià)

B、總價(jià)

C、成本加酬金

D、協(xié)商

22、根據(jù)《建筑工程施工發(fā)包與承包計(jì)價(jià)管理辦法》規(guī)定，發(fā)承包雙方在合同中可對工程款結(jié)算中的關(guān)鍵步驟的時(shí)間進(jìn)行約定，如沒有明確約定的，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;國家沒有規(guī)定的，可認(rèn)為其約定期限均為(　)。

A、14天

B、21天

C、28天

D、56天

23、某施工項(xiàng)目材料采購合同中，當(dāng)事人對價(jià)款沒有約定，未達(dá)成不成協(xié)議，也無法根據(jù)合同有關(guān)條款或交易習(xí)慣確定，應(yīng)按照(　)的市場價(jià)格履行。(2010年真題)

A、履行義務(wù)一方所在地

B、材料所在地

C、合同簽訂地

D、訂立合同同時(shí)履行地

24、監(jiān)理人應(yīng)在計(jì)劃開工日期(　)天前向承包人發(fā)出開工通知，工期自開工通知中載明的開工日期起算。

A、5

B、7

C、10

D、12

25、因緊急情況需暫停施工，且監(jiān)理人未及時(shí)下達(dá)暫停施工指示的，承包人可先暫停施工，并及時(shí)通知監(jiān)理人。監(jiān)理人應(yīng)在接到通知后(　)小時(shí)內(nèi)發(fā)出指示，逾期未發(fā)出指示，視為同意承包人暫停施工。

A、7

B、12

C、24

D、36

26、某小型施工項(xiàng)目，甲乙雙方只訂立了口頭合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而發(fā)生糾紛，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該合同(　)。

A、未成立

B、補(bǔ)簽后成立

C、成立

D、備案登記后成立

27、某施工企業(yè)向某玻璃廠發(fā)出購買玻璃的要約。要求玻璃廠5月20日之前確認(rèn)，玻璃廠于5月25日答復(fù)同意。玻璃廠同意的行為應(yīng)視為(　)。

A、要約邀請

B、承諾

C、承諾意向

D、新要約

28、下列關(guān)于以招標(biāo)投標(biāo)方式訂立施工合同的說法中，正確的是(　)。(2009年真題)

A、提交投標(biāo)文件是承諾

B、發(fā)放招標(biāo)文件是要約

C、簽訂書面合同是承諾

D、發(fā)放中標(biāo)通知書是承諾

29、合同的成立一般要經(jīng)過(　)階段。

A、要約邀請和承諾

B、要約和承諾

C、要約邀請和要約

D、要約邀請、要約和承諾

30、甲公司收到乙公司發(fā)來的定貨要約后，隨即又收到了乙公司取消訂貨的通知，甲公司對此未予理睬，仍告知三天后向乙公司發(fā)貨。乙公司拒絕收貨，因此雙方發(fā)生爭議，乙公司拒絕收貨的合法理由應(yīng)當(dāng)是(　)。

A、要約已撤銷

B、要約已撤回

C、合同已失效

D、甲方未承諾

相關(guān)推薦：2020一級(jí)建造師《工程法規(guī)》章節(jié)測試試題匯總

31、施工人(承包人)根據(jù)發(fā)包人的委托，完成建設(shè)工程項(xiàng)目的施工工作，發(fā)包人接受工作成果并支付報(bào)酬的合同叫做(　)。

A、建設(shè)工程勘察合同

B、建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同

C、建設(shè)工程施工合同

D、建設(shè)工程采購合同

32、《合同法》規(guī)定，建設(shè)工程合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)，(　)支付價(jià)款的合同。

A、發(fā)包人

B、監(jiān)理人

C、勘察人

D、設(shè)計(jì)人

33、(　)是只有一方當(dāng)事人承擔(dān)給付義務(wù)，另一方不承擔(dān)義務(wù)只享受權(quán)利的合同。

A、單務(wù)合同

B、雙務(wù)合同

C、有償合同

D、無償合同

34、諾成合同是指(　)的合同。

A、法律上已經(jīng)確定了一定的名稱和規(guī)則

B、當(dāng)事人雙方互相承擔(dān)義務(wù)

C、根據(jù)法律規(guī)定必須采用特定形式

D、當(dāng)事人雙方意思表示一致即告成立

35、要式合同是指(　)的合同。(2012年真題)

A、法律上已經(jīng)確定了一定的名稱和規(guī)則

B、當(dāng)事人雙方互相承擔(dān)義務(wù)

C、根據(jù)法律規(guī)定必須采用特定形式

D、當(dāng)事人雙方意思表示一致即告成立

36、在合同訂立的原則中，能體現(xiàn)民事活動(dòng)的基本特征，是民事法律關(guān)系區(qū)別于行政法律關(guān)系、刑事法律關(guān)系的特有原則是(　)。

A、平等原則

B、公平原則

C、自愿原則

D、誠實(shí)信用原則

相關(guān)推薦：2020一級(jí)建造師《工程法規(guī)》章節(jié)測試試題匯總

二、多項(xiàng)選擇題

1、發(fā)生下列情況，其中允許解除合同的有(　)。

A、法定代表人變更

B、當(dāng)事人一方發(fā)生合并、分立

C、由于不可抗力致使合同不能履行

D、作為當(dāng)事人一方的公民死亡或作為當(dāng)事人一方的法人終止

E、當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)致使合同目的無法實(shí)現(xiàn)

2、根據(jù)《合同法》，當(dāng)事人一方可以解除合同的情形有(　)。(2010年真題)

A、作為當(dāng)事人一方的公民死亡

B、由于不可抗力致使合同不能履行

C、當(dāng)事人一方延遲履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行

D、法院代表人變更

E、當(dāng)事人一方發(fā)生合并、分立

3、根據(jù)相關(guān)規(guī)定，下類施工合同履行中發(fā)生的情況，當(dāng)事人可以法定解除合同的情形包括(　)。

A、發(fā)生地震導(dǎo)致住宅位置不能再繼續(xù)建筑

B、施工單位在訂立合同后，通過企業(yè)核算，表示無法按照合同履行

C、建設(shè)單位無故不支付工程款，經(jīng)催告表示同意支付

D、施工單位自身原因?qū)е鹿て谘诱`，導(dǎo)致項(xiàng)目沒有投產(chǎn)價(jià)值

E、施工單位經(jīng)過建設(shè)單位同意，更換了項(xiàng)目經(jīng)理

4、建設(shè)工程以賠償損失方式承擔(dān)違約責(zé)任的構(gòu)成要件包括(　)。

A、違反職業(yè)道德規(guī)范

B、造成損失后果

C、具有違約行為

D、違反建筑企業(yè)內(nèi)部文件

E、違約行為與財(cái)產(chǎn)等損失之間有因果關(guān)系

5、《合同法》規(guī)定，要約邀請包括(　)等。

A、遞交投標(biāo)文件

B、招標(biāo)公告

C、拍賣公告

D、招標(biāo)說明書

E、寄送價(jià)目表

6、下列屬于合同的訂立原則的有(　)。

A、平等原則

B、自愿原則

C、公平原則

D、誠實(shí)信用原則

E、不得損害社會(huì)公共利益原則

【答案解析請翻頁查看】

相關(guān)推薦：2020一級(jí)建造師《工程法規(guī)》章節(jié)測試試題匯總

答案部分

一、單項(xiàng)選擇題

1、

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查的是建筑工程施工合同的法定形式和內(nèi)容。根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，法律、行政法規(guī)規(guī)定采用書面合同的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。參見教材P120。

2、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是建筑工程施工合同的法定形式和內(nèi)容。發(fā)包人主要義務(wù)包括：(1)不得違法發(fā)包;(2)提供必要的施工條件;(3)及時(shí)檢查隱蔽工程;(4)及時(shí)驗(yàn)收工程;(5)支付工程價(jià)款。參見教材P121。

3、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查的是建設(shè)工程合同示范文本的性質(zhì)與作用?！逗贤ā芬?guī)定，當(dāng)事人可以參照各類合同的示范文本訂立合同。參見教材P143。

4、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查的是可撤銷合同和合同的終止。約定解除：當(dāng)事人協(xié)商一致，可以解除合同。參見教材P140。

5、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查的是可撤銷合同和合同的終止。因重大誤解訂立的合同屬于可變更、可撤銷合同，對于可撤銷合同，當(dāng)事人一方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更或者撤銷，而不是行政主管部門。參見教材P139。

6、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查的是可撤銷合同和合同的終止。有權(quán)撤銷的機(jī)構(gòu)是人民法院和仲裁機(jī)構(gòu)兩類。參見教材P139。

7、

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查的是可撤銷合同和合同的終止。法定解除是法律直接規(guī)定解除合同的條件，當(dāng)條件具備時(shí)，解除權(quán)人可直接行使解除權(quán)。參見教材P139。

8、

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查的是合同的終止。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。參見教材P140。

9、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是合同的履行、變更和權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓。債權(quán)人轉(zhuǎn)讓其權(quán)利，應(yīng)當(dāng)通知債務(wù)人;而債務(wù)人轉(zhuǎn)移其義務(wù)，需要經(jīng)過債權(quán)人同意。參見教材P137。

10、

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查的是合同的履行、變更和權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓。合同義務(wù)部分轉(zhuǎn)移指合同原債務(wù)人并不脫離合同關(guān)系，而由第三人與原債務(wù)人共同承擔(dān)債務(wù)。參見教材P138。

相關(guān)推薦：2020一級(jí)建造師《工程法規(guī)》章節(jié)測試試題匯總

11、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查的是效力待定合同。對于無權(quán)代理人訂立的合同，相對人可以催告被代理人在1個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)。參見教材P136。

12、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是效力待定合同。限制民事行為能力人訂立的合同，經(jīng)法定代理人追認(rèn)后，該合同有效，但純獲利益的合同或者與其年齡、智力、精神狀況相適應(yīng)而訂立的合同，不必經(jīng)法定代理人追認(rèn)。參見教材P137。

13、

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查的是無效合同。帶資承包并沒有違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，因此并不影響合同效力。無效合同的主要類型：承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或超越資質(zhì)等級(jí)的;無資質(zhì)者借用有資質(zhì)的施工企業(yè)名義;必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目未招標(biāo)或中標(biāo)無效的。參見教材P134。

14、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查的是無效合同。無效施工合同的工程款結(jié)算：工程竣工驗(yàn)收合格的，應(yīng)按約定支付承包人工程價(jià)款;修復(fù)后工程竣工驗(yàn)收合格的，承包人承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用，應(yīng)按約定支付承包人工程價(jià)款;修復(fù)后工程竣工驗(yàn)收不合格的，不支付承包人工程價(jià)款;本題合同無效，但驗(yàn)收是合格的，所以仍按照合同約定1個(gè)億支付工程款。參見教材P135。

15、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是無效合同。欺詐脅迫訂立的合同只有在損害國家利益的情況下，才是無效合同。參見教材P134。

16、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查的是無效合同。典型的“以合法形式掩蓋非法目的”。參見教材P134。

17、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是無效合同?！逗贤ā芬?guī)定，合同無效，被撤銷或者終止的，不影響合同中獨(dú)立存在的有關(guān)解決爭議方法的條款的效力。故C為正確選項(xiàng)。參見教材P135。

18、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是建設(shè)工程賠償損失的規(guī)定。《合同法》規(guī)定，當(dāng)事人一方違約后，對方應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┓乐箵p失的擴(kuò)大;沒有采取適當(dāng)措施致使損失擴(kuò)大的，不得就擴(kuò)大的損失要求賠償。參見教材P133。

19、

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查的是建設(shè)工程賠償損失的規(guī)定。賠償損失范圍包括直接損失和間接損失。直接損失是指財(cái)產(chǎn)上的直接減少。間接損失，是指失去的可以預(yù)期取得的利益。參見教材P132。

20、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查的是工程價(jià)款的支付。審核意見收到后1個(gè)月內(nèi)，向工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)申請調(diào)解。參見教材P129。

相關(guān)推薦：2020一級(jí)建造師《工程法規(guī)》章節(jié)測試試題匯總

21、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查的是工程價(jià)款的支付。實(shí)行工程量清單計(jì)價(jià)的建筑工程，鼓勵(lì)發(fā)承包雙方采用單價(jià)方式確定合同價(jià)款。建設(shè)規(guī)模較小、技術(shù)難度較低、工期較短的建筑工程，發(fā)承包雙方可以采用總價(jià)方式確定合同價(jià)款。緊急搶險(xiǎn)、救災(zāi)以及施工技術(shù)特別復(fù)雜的建筑工程，發(fā)承包雙方可以采用成本加酬金方式確定合同價(jià)款。參見教材P128。

22、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是工程價(jià)款的支付。國家沒有規(guī)定的，認(rèn)為期限為28天。參見教材P129。

23、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是工程價(jià)款的支付。價(jià)款約定不明確的，應(yīng)按照訂立合同同時(shí)履行地的市場價(jià)格履行。參見教材P128。

24、

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查的是建設(shè)工程工期。監(jiān)理人應(yīng)在計(jì)劃開工日期7天前向承包人發(fā)出開工通知，工期自開工通知中載明的開工日期起算。參見教材P127。

25、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是建設(shè)工程工期。因緊急情況需暫停施工，且監(jiān)理人未及時(shí)下達(dá)暫停施工指示的，承包人可先暫停施工，并及時(shí)通知監(jiān)理人。監(jiān)理人應(yīng)在接到通知后24小時(shí)內(nèi)發(fā)出指示，逾期未發(fā)出指示，視為同意承包人暫停施工。參見教材P127。

26、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是合同的分類?？键c(diǎn)為合同形式欠缺的法律后果。施工合同應(yīng)該采用書面合同，但未定立合同一方已經(jīng)履行了主要義務(wù)，對方接受的，視為合同成立。參見教材P123。

27、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是合同的要約與承諾。要約的有效間期由要約人在要約中規(guī)定。本題玻璃廠超期答復(fù)同意，視為新要約。參見教材P123。

28、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是合同的要約與承諾。選項(xiàng)A投標(biāo)文件是要約，選項(xiàng)B招標(biāo)文件是要約邀請。參見教材P123。

29、

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查的是合同的要約與承諾。合同的達(dá)成一般需要要約和承諾兩個(gè)階段，雙方意思明確才能達(dá)成一致，要約邀請可以沒有。參見教材P123。

30、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查的是合同的要約與承諾。乙公司取消訂貨的通知在甲公司收到要約后作出承諾前，屬于要約的撤銷。參見教材P122。

相關(guān)推薦：2020一級(jí)建造師《工程法規(guī)》章節(jié)測試試題匯總

31、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是建設(shè)工程合同。施工人(承包人)根據(jù)發(fā)包人的委托，完成建設(shè)工程項(xiàng)目的施工工作，發(fā)包人接受工作成果并支付報(bào)酬的合同叫做建設(shè)工程施工合同。參見教材P122。

32、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查的是建設(shè)工程合同?！逗贤ā芬?guī)定，建設(shè)工程合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價(jià)款的合同。參見教材P122。

33、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查的是合同的分類。單務(wù)合同是指合同當(dāng)事人中僅有一方負(fù)擔(dān)義務(wù)，而另一方只享有合同權(quán)利的合同。參見教材P121。

34、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是合同的分類。諾成合同，是指當(dāng)事人雙方意思表示一致即告成立的合同。參見教材P121。

35、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是合同的分類。要式合同，是指根據(jù)法律規(guī)定必須采取特定形式的合同。參見教材P121。

36、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是合同的法律特征和訂立原則。自愿原則體現(xiàn)了民事活動(dòng)的基本特征，是民事法律關(guān)系區(qū)別于行政法律關(guān)系、刑事法律關(guān)系的特有原則。參見教材P119。

相關(guān)推薦：2020一級(jí)建造師《工程法規(guī)》章節(jié)測試試題匯總

二、多項(xiàng)選擇題

1、

【正確答案】 CE

【答案解析】 本題考查的是合同的終止。分兩種情況:(1)約定解除，包括協(xié)商解除和行使約定解除權(quán)的解除(在原合同中約定了解除條件);(2)法定解除，包括不可抗力、當(dāng)事人明示或以自己的行為表示不履行主要債務(wù)、當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)未履行、當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)或有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的。參見教材P140。

2、

【正確答案】 BC

【答案解析】 本題考查的是可撤銷合同和合同的終止。法定解除的條件。參見教材P140。

3、

【正確答案】 ABD

【答案解析】 本題考查的是合同的終止。有下列情形之一的，當(dāng)事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的;(2)在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù);(3)當(dāng)事人一方延遲履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;(4)當(dāng)事人一方延遲履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的;(5)法律規(guī)定的其他情形。參見教材P140。

4、

【正確答案】 BCE

【答案解析】 本題考查的是建設(shè)工程賠償損失的規(guī)定。承擔(dān)賠償損失責(zé)任的構(gòu)成要件是：(1)具有違約行為;(2)造成損失后果;(3)違約行為與財(cái)產(chǎn)等損失之間有因果關(guān)系;(4)違約人有過錯(cuò)，或者雖無過錯(cuò)，但法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)賠償。參見教材P132。

5、

【正確答案】 BCDE

【答案解析】 本題考查的是合同的要約與承諾。要約邀請是希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示。因此BCDE選項(xiàng)的內(nèi)容都是要約邀請。而A屬于要約。參見教材P122。

6、

【正確答案】 ABCD

【答案解析】 本題考查的是合同的法律特征和訂立原則。合同訂立，應(yīng)當(dāng)遵循平等原則、自愿原則、公平原則、誠實(shí)信用原則、合法原則等。參見教材P119。

相關(guān)推薦：2020一級(jí)建造師《工程法規(guī)》章節(jié)測試試題匯總

以上就是小編整理的：2020建造師《工程法規(guī)》章節(jié)測試試題。環(huán)球網(wǎng)校小編已將2019年一級(jí)建造師各科目真題及答案解析打包上傳到資料下載頁，有需要的考生可點(diǎn)擊下方按鈕免費(fèi)下載>>2019年一建真題及答案解析(完整版)，更多備考資料持續(xù)更新中。