2016年一級建造師《工程法規(guī)》模擬練習及答案解析

　　環(huán)球網校小編友情提示：本文為：一級建造師論壇，可以與更多考生朋友學習、交流、互動!

　　21.下列人員中可以作為評標委員會成員的是(　　)。

　　A.某投標人主要負責人的弟弟　B.某投標人的債權人

　　C.技術復雜的招標項目，由招標人直接確定的評標老師

　　D.行政監(jiān)督部門的工作人員

　　22.對于全部使用國有資金的項目，建設單位將建設工程肢解發(fā)包的，下列有關法律責任的說法正確的是(　　)。

　　A.重新審批該項目　B.應當暫停項目執(zhí)行　C.應當暫停資金撥付　D.責令改正，處以罰款

　　23.關于招標的基本程序，下列說法正確的是(　　)。

　　A.招標項目按照國家有關規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，應當在投標截止日期前履行審批手續(xù)，取得批準

　　B.招標人應當委托招標代理機構辦理招標事宜

　　C.招標人可以對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或者修改

　　D.招標人采用資格后審辦法對投標人進行資格審查的，應當在開標后由招標人按照招標文件規(guī)定的標準和方法對投標人的資格進行審查

　　24.某省重點工程項目工程復雜、技術難度高，一般施工隊伍難以勝任，若采取邀請招標方式，則決定部門是(　　)。

　　A.國務院發(fā)展改革部門　B.省人民政府　C.工程建設單位的上級部門　D.省招標投標監(jiān)管機構

　　25.招標文件應當包含的內容是(　　)。

　　A.招標項目的人員要求　B.投標報價要求

　　C.特定的生產供應者　D.擬簽訂合同的所有條款

　　26.某跨海大橋項目，有甲、乙、丙、丁四家單位投標，招標人可以接收投標文件的情形是(　　)。

　　A.甲未通過資格預審　B.乙的投標文件逾期送達

　　C.丙的投標文件未按要求密封　D.丁的投標文件修改后又按時提交

　　27.某學院教師公寓項目，未經竣工驗收院方就投入使用，使用中發(fā)現5層結構混凝土橫梁出現裂紋，則對這一缺陷責任承擔，說法正確的是(　　)。

　　A.學院自己承擔責任　B.學院可直接扣除施工方質量保修金

　　C.施工方承擔質量保修責任　D.學院和施工方共同承擔責任

　　28.下列關于招標投標人的說法正確的是(　　)。

　　A.投標人應當具備承擔招標項目的能力

　　B.招標人已經落實進行招標項目的資金來源，可以不在招標文件中載明

　　C.不同投標單位的負責人為同一人的，不影響各投標人參加依法必須進行招標項目的投標

　　D.投標人是響應招標、參加投標競爭的自然人、法人或者其他組織

　　29.某圖書館建設項目，評標由依法組建的評標委員會負責，甲、乙、丙、丁、戊為評標委員會成員。他們的下列行為合法的是(　　)。

　　A.甲私下接受投標人的財物

　　B.甲、乙、丙、丁、戊的名單在中標結果確定前應當保密

　　C.完成評標后向招標人提出書面評標報告，并決定中標候選人

　　D.乙私下接觸投標人

　　30.根據《房屋建筑和市政基礎設施工程施工分包管理辦法》，下列關于分包的說法正確的是(　　)。

　　A.個人可以承攬分包工程業(yè)務

　　B.建設單位可以直接指定分包工程承包人

　　C.分包工程承包人應具備相應的資質條件

　　D.建設單位推薦的分包單位，總承包單位無權拒絕

　　31.關于工程分包的規(guī)定，下列說法正確的是(　　)。

　　A.分包工程發(fā)包人不可以要求分包工程承包人提供分包工程履約擔保

　　B.分包工程承包人不得要求分包工程發(fā)包人提供分包工程付款擔保

　　C.建筑工程總承包單位分包，除總承包合同中約定的分包外，須經建設單位認可

　　D.具備相應的資格條件的接受分包的人可以再次分包

　　32.下列合同中屬于諾成性合同的是(　　)。

　　A.定金合同　B.保管合同　C.施工合同　D.個人之間的借貸合同

　　33.在以下情形中，要約不可以撤回的有(　　)。

　　A.撤回要約的通知先于要約到達受要約人　B.撤回要約的通知后于要約到達受要約人

　　C.撤回要約的通知與要約同時到達受要約人　D.不可撤銷的要約

　　34.承包商為趕工期，向水泥廠發(fā)函緊急訂購500t某強度等級的水泥，要求三日內運送至工地，并要求當日回復。承包商的訂購行為(　　)。

　　A.屬于要約邀請，隨時可以撤銷　B.屬于要約，在水泥運抵施工現場前可以撤回

　　C.屬于要約，在水泥運抵施工現場前可以撤銷　D.屬于要約，而且不可撤銷

　　35.根據合同法的規(guī)定，對建設工程合同沒有特殊規(guī)定的，適用(　　)的一般規(guī)定。

　　A.承攬合同　B.技術合同　C.委托合同　D.行紀合同

　　36.承包人于2012年3月5日向發(fā)包人提交了竣工驗收報告，比合同約定工期提前一周，但發(fā)包人以工程存在嚴重缺陷為由拒絕組織驗收。雙方經協商，于2012年3月20日提請有關部門進行質量鑒定。鑒定部門于2012年4月10日出具了工程質量合格的鑒定結論。則該工程的實際竣工日期應為(　　)。

　　A.3月5日　B.3月12日　C.3月20日　D.4月10日

　　37.根據《刑法》第137條，建設單位、設計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的，對直接責任人員處(　　)年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

　　A.1　B.2　C.3　D.5

　　38.監(jiān)理工程師在建筑結構混凝土澆筑施工過程中，需要連續(xù)不斷地監(jiān)督檢查，此種監(jiān)理方式稱為(　　)。

　　A.旁站　B.巡視　C.平行檢驗　D.巡查

　　39.建筑工程施工合同如果無效，一般應采取(　　)方式進行處理。

　　A.返還財產　B.賠償損失　C.折價補償　D.追繳財產，收歸國有

　　40.被撤銷的合同，自(　　)之時起沒有法律約束力。

　　A.當事人發(fā)現可撤銷　B.訂立　C.被撤銷　D.當事人向法院提出撤銷合同請求

　　編輯推薦：

　　環(huán)球網校小編友情提示：本文為：一級建造師論壇，可以與更多考生朋友學習、交流、互動!

　　41.在買賣合同中，標的物損毀、滅失的風險自(　　)起轉移給買受人，但法律另有規(guī)定或者當事人另有約定的除外。

　　A.合同生效時　B.合同訂立時　C.標的物交付時　D.標的物托運時

　　42.租賃期限六個月以上的，應當采用書面形式。當事人未采用書面形式的，(　　)。

　　A.合同不成立　B.合同無效　C.不得對抗善意的第三人　D.視為不定期租賃

　　43.某施工單位擬按照《綠色施工導則》要求對施工現場進行揚塵污染的防治，則其主體結構施工階段，現場作業(yè)區(qū)內目測揚塵高度不超過(　　)米。

　　A.0.5　B.1　C.1.5　D.2

　　44.根據《節(jié)約能源法》規(guī)定，在工程項目施工過程中，建設單位、設計單位、施工單位不得使用列入(　　)使用目錄的技術工藝材料和設備。

　　A.鼓勵　B.限制　C.禁止　D.控制

　　45.按照《文物保護法》的規(guī)定，在全國重點文物保護單位的保護范圍內進行其他建設工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業(yè)的，必須經(　　)批準。

　　A.國務院文物行政部門　B.省、自治區(qū)、直轄市文物行政部門

　　C.國務院　D.省、自治區(qū)、直轄市人民政府

　　46.下列不屬于《安全生產法》適用范圍的情形是(　　)。

　　A.船只水上交通安全　B.深基坑支護安全

　　C.高層住宅項目的高空作業(yè)安全　D.爆炸物品存儲安全

　　47.安全生產社會監(jiān)督可以采取的方式不包括(　　)。

　　A.工會民主監(jiān)督　B.公眾舉報監(jiān)督　C.有關行政主管部門監(jiān)督　D.社區(qū)報告監(jiān)督

　　48.某施工企業(yè)按照市建委的要求積極落實“群防群治制度”，則應充分動員(　　)參與建設工程安全生產管理基本制度。

　　A.崗位人員　B.職工群眾　C.干部群眾　D.社會人員

　　49.安全事故發(fā)生后，事故現場有關人員應當立即向本單位負責人報告;單位負責人接到報告后，應當于(　　)小時內向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門報告。

　　A.1　B.2　C.6　D.12

　　50.安全事故調查和處理具體辦法的制定機關是(　　)。

　　A.國務院　B.國務院建設行政主管部門

　　C.省、自治區(qū)、直轄市建設行政主管部門　D.縣級建設行政主管部門

　　51.關于總分包單位安全生產責任的說法，正確的是(　　)。

　　A.應當明確總、分包單位各自的安全生產方面的權利和義務

　　B.分包單位的安全生產責任由分包單位獨立承擔

　　C.總承包單位對分包單位的安全生產承擔全部責任

　　D.總承包單位和分包單位對施工現場安全生產承擔按份責任

　　52.某施工現場發(fā)生安全生產事故，造成5人死亡，直接經濟損失8000萬元人民幣。根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，屬于(　　)生產安全事故。

　　A.重大　B.一般　C.較大　D.特別重大

　　53.《建筑法》對為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險的要求是(　　)。

　　A.必須辦理　B.應當辦理　C.鼓勵辦理　D.不作要求

　　54.發(fā)生生產安全事故造成人員傷亡，生產經營單位拒不承擔賠償責任或者其負責人逃匿的，由(　　)強制執(zhí)行。

　　A.建設單位　B.公安部門　C.人民法院　D.建設行政主管部門

　　55.安全生產許可證頒發(fā)管理機關可以撤銷已經頒發(fā)的安全生產許可證的情形是(　　)。

　　A.出借安全生產許可證　B.未辦理延期手續(xù)

　　C.生產單位變更企業(yè)名稱　D.超越法定職權頒發(fā)安全生產許可證

　　56.項目負責人每月帶班生產時間最低為本月施工時間的(　　)%。

　　A.50　B.60　C.75　D.80

　　57.職工培訓合格上崗率最低為(　　)%。

　　A.60　B.80　C.90　D.100

　　58.工傷保險按照(　　)計提保險費。

　　A.職工人數　B.工資總額　C.施工合同額　D.建筑面積

　　59.建設工程安全監(jiān)督機構屬于(　　)。

　　A.行政機關　B.事業(yè)單位　C.國有企業(yè)　D.人民團體

　　60.某商業(yè)寫字樓工程竣工交付后，其地下車庫汽車坡道擋土墻因傾斜而部分坍塌，后經鑒定確認由于設計高厚比不符合要求造成的，則(　　)。

　　A.應由施工單位承擔維修責任　B.應由建設單位負責維修，再向設計單位索賠

　　C.應由設計單位負責維修　D.應由施工單位負責維修，再通過建設單位向設計單位索賠

　　編輯推薦：

　　環(huán)球網校小編友情提示：本文為：一級建造師論壇，可以與更多考生朋友學習、交流、互動!

　　61.某工程施工過程中，承包人發(fā)現設計圖紙結構尺寸錯誤，則承包人正確做法是(　　)。

　　A.嚴格按照設計圖紙施工　B.自行修改后施工

　　C.經監(jiān)理批準后自行修改　D.向設計單位提出修改建議

　　62.根據《建設工程質量管理條例》，對涉及(　　)的裝修工程，建設單位應委托原設計單位或具有相應資質等級的設計單位提出設計方案。

　　A.改變建筑局部使用功能　B.建筑主體和承重結構變動

　　C.增加內部裝修　D.增加投資額度

　　63.組織建設工程項目的竣工驗收是(　　)法定權利和義務。

　　A.建設行政主管部門　B.建設單位　C.監(jiān)理單位　D.總承包單位

　　64.某建設工程合同約定“工程通過竣工驗收后2個月內，結清全部工程款”。2009年10月1日工程通過竣工驗收，10月10日承包人提交竣工結算文件，10月20日承包人將工程移交發(fā)包人，但發(fā)包人一直未支付工程余款。2010年5月1日，承包人將發(fā)包人起訴至人民法院。則利息起算日應為(　　)。

　　A.2009年10月10日　B.2009年10月20日　C.2009年12月1日　D.2010年5月1日

　　65.以下關于建設工程領域的民事糾紛表述正確的是(　　)。

　　A.某施工企業(yè)未經許可使用他人專利而產生的糾紛屬于合同糾紛

　　B.發(fā)包人和承包人因建設工程質量產生的糾紛屬于民事糾紛

　　C.建設行政主管機關與建設工程施工單位之間不會發(fā)生民事糾紛

　　D.建設工程民事糾紛中發(fā)包人與承包人在民事訴訟中的權利不平等

　　66.我國的四級人民法院即基層人民法院、中級人民法院、高級人民法院和最高人民法院均可受理的案件是(　　)。

　　A.第一審民事案件　B.第二審民事案件　C.重大涉外案件　D.在全國有重大影響的民事案件

　　67.以下不屬于委托人對訴訟代理人進行特別授權的情形是(　　)。

　　A.宣讀有原告簽字的起訴書　B.變更訴訟請求　C.進行和解　D.放棄訴訟請求

　　68.延付或者拒付租金的訴訟時效期間為(　　)年。

　　A.1　B.2　C.4　D.5

　　69.依據《民事訴訟法》的規(guī)定，合議庭組成人員確定后，應當在(　　)日內告知當事人。

　　A.3　B.5　C.7　D.10

　　70.以下關于我國仲裁基本制度的表述錯誤的是(　　)。

　　A.仲裁實行一裁終局的制度

　　B.當事人沒有仲裁協議而申請仲裁的，仲裁委員會可以受理

　　C.當事人達成有效仲裁協議，一方向人民法院起訴的，人民法院不予受理

　　D.有效的仲裁協議可以排除法院對案件的司法管轄權

　　編輯推薦：

　　環(huán)球網校小編友情提示：本文為：一級建造師論壇，可以與更多考生朋友學習、交流、互動!

　　二、多項選擇題(共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有一個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0.5分)

　　71.某工程項目承建過程中，建設單位存在下列情形導致質量缺陷的，須自己承擔過錯責任(　　)。

　　A.設計圖紙不明確　B.提供的設備不符合強制性標準

　　C.指定供應商供應的材料明顯不合格

　　D.指定的防水專業(yè)工程分包單位資質不足

　　E.工程所在地夏季雨水量過大

　　72.下列關于建設工程質量最低保修期的期限，說法正確的是(　　)。

　　A.外墻面防滲漏工程的保修期是2年　B.空調制冷系統專業(yè)工程的保修期是2年

　　C.地面石材鋪貼工程的保修期是2年　D.電氣工程的保修期是2年

　　E.主體結構工程保修期為無限期

　　73.倉儲合同的法律特征有(　　)。

　　A.倉儲合同生效不以倉儲物是否交付為要件　B.倉儲合同保管的對象必須是動產

　　C.不動產能作為倉儲合同的保管對象　D.倉儲合同是雙務合同　E.倉儲合同是有償合同

　　74.某市安全監(jiān)督部門派出安全監(jiān)督檢查人員對在建工程進行安全監(jiān)督檢查，檢查人員可以行使的職權有(　　)。

　　A.對不符合規(guī)范要求的現場調查取證　B.當場要求糾正現場臨電線路私拉亂接

　　C.責令立即更換破損的安全網　D.吊銷施工企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照　E.查封、扣押施工企業(yè)的設施

　　75.根據《建設工程安全生產管理條例》，施工企業(yè)的(　　)應當經建設行政主管部門或者其他有關部門考核合格后方可任職。

　　A.項目技術人員　B.企業(yè)主要負責人　C.項目負責人　D.專職安全生產管理人員　E.特種作業(yè)人員

　　76.建設單位的安全責任有(　　)。

　　A.辦理臨時占用規(guī)劃批準范圍以外場地的手續(xù)　B.采取措施保護施工現場毗鄰區(qū)域內地下管線

　　C.提出保障施工作業(yè)人員安全的措施建議　D.對安全技術措施進行審查　E.保障安全施工所需投入

　　77.建筑物、構筑物或者其他設施及其擱置物、懸掛物發(fā)生脫落、墜落造成他人損害，(　　)不能證明自己沒有過錯的，應當承擔侵權責任。

　　A.所有人　B.施工單位　C.管理人　D.建設單位　E.使用人

　　78.建筑工程安全防護、文明施工措施費用包括(　　)。

　　A.文明施工費　B.環(huán)境保護費　C.臨時設施費　D.安全施工費　E.企業(yè)管理費

　　79.根據《招標投標法》的規(guī)定，招標投標活動應當遵循的原則有(　　)。

　　A.公開　B.公平　C.公正　D.誠實信用　E.低價

　　80.下列行為屬于以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人的有(　　)。

　　A.限定或者指定特定的專利、商標、品牌、原產地或者供應商

　　B.以特定行政區(qū)域或者特定行業(yè)的業(yè)績、獎項作為加分條件或者中標條件

　　C.分階段招標的項目，在第二階段向投標人提出提交投標保證金的要求

　　D.就同一招標項目向潛在投標人或者投標人提供有差別的項目信息

　　E.對潛在投標人或者投標人采取不同的資格審查或者評標標準

　　81.根據《招標投標法》及相關規(guī)定，下列情形中屬于中標無效的有(　　)。

　　A.投標人之間協商投標報價等投標文件的實質性內容

　　B.不同投標人的投標文件相互混裝

　　C.招標人明示或者暗示投標人為特定投標人中標提供方便

　　D.中標人未按照招標文件的要求提交履約保證金的

　　E.提供虛假的項目負責人或者主要技術人員簡歷、勞動關系證明

　　82.招標人不得向他人透露已獲取的招標文件的(　　)內容。

　　A.潛在投標人的名稱　B.潛在投標人的數量　C.標底　D.招標截止日期　E.投標保證金

　　83.行使不安抗辯權的當事人應當承擔的義務包括(　　)。

　　A.通知義務　B.中止合同履行　C.對方提供擔保時應當恢復合同履行

　　D.對方未提供擔保的可通知對方解除合同　E.解除合同應當征得對方的同意

　　84.因不可抗力不能履行合同時，當事人的義務包括(　　)。

　　A.通知對方　B.繼續(xù)履行　C.賠償損失　D.解除合同　E.提供相關證明

　　85.勞動合同的條款一般分為必備條款和可備條款，其中可備條款主要包括(　　)。

　　A.試用期條款　B.保守商業(yè)秘密條款　C.勞動保護條款

　　D.勞動紀律條款　E.違反勞動合同的責任條款

　　編輯推薦：

　　環(huán)球網校小編友情提示：本文為：一級建造師論壇，可以與更多考生朋友學習、交流、互動!

　　86.視同工傷的情形包括(　　)。

　　A.職工在非工作時間的工作場所外，因自身原因受到事故傷害的

　　B.職工在搶險救災等維護國家利益、公共利益活動中受到傷害的

　　C.職工在工作時間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48小時之內經搶救無效死亡的

　　D.因工外出期間，由于非工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的

　　E.職工原在軍隊服役，因戰(zhàn)、因公負傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到用人單位后舊傷復發(fā)的

　　87.定金是指當事人一方為了擔保合同的履行，在履行債務前按照合同的約定向對方支付一定數額的貨幣。下列有關對定金的說法，正確的是(　　)。

　　A.定金是合同成立的證明　B.定金具有雙向擔保性

　　C.定金數額最高不得超過主合同標的額20%

　　D.定金是一種預付款的性質

　　E.如果合同得以正確履行，定金只能充抵應付款的一部分，不可收回

　　88.《建設工程質量管理條例》規(guī)定，在正常使用條件下，建設工程的最低保修期限為2年的工程項目是(　　)。

　　A.供冷系統　B.有防水要求的衛(wèi)生間　C.給排水管道　D.裝修工程　E.外墻面的防滲漏

　　89.行為人超越代理權以被代理人名義訂立的合同，未經被代理人追認，其法律后果是(　　)。

　　A.由行為人承擔責任　B.善意相對人有撤銷的權利　C.該代理行為有效

　　D.相對人應該相信行為人有代理權　E.對被代理人不發(fā)生效力

　　90.根據《合同法》，下列會導致合同的權利義務終止的情形有(　　)。

　　A.合同變更　B.債務相互抵消　C.債務已按約定履行完畢

　　D.債務人依法將標的物提存　E.債權債務同歸于一人

　　91.甲、乙二人合伙做生意，因二人購買貨物后逾期三個月才提貨，供應商向甲、乙二人索要保管費。甲、乙二人的行為構成(　　)。

　　A.法定之債　B.合同之債　C.侵權行為之債　D.無因管理之債　E.連帶之債

　　92.下列關于保證的說法中正確的是(　　)。

　　A.保證分為一般保證和連帶保證

　　B.保證期間，債權人許可債務人轉讓債務的，不必取得保證人的同意

　　C.保證人對未經其同意轉讓的債務，承擔連帶責任

　　D.保證期間，債權人依法將主債權轉讓給第三人的，保證人不再承擔保證責任

　　E.債權人與債務人變更主合同，未經保證人書面同意的，保證人不再承擔保證責任

　　93.建設工程勘察企業(yè)資質分為(　　)。

　　A.工程勘察綜合資質　B.工程勘察專業(yè)資質　C.工程勘察總承包資質

　　D.工程勘察行業(yè)資質　E.工程勘察勞務資質

　　94.根據我國《擔保法》的規(guī)定，在發(fā)生下列(　　)債權債務糾紛，債務人不履行債務時，債權人可以行使留置權。

　　A.運輸合同　B.加工承攬合同　C.建設工程合同　D.保管合同　E.買賣合同

　　95.對于投資額在30萬元以下的建筑工程，下列說法正確的是(　　)。

　　A.可以不申請施工許可證

　　B.屬于國務院建設行政主管部門規(guī)定的限額以下的小型工程

　　C.必須報國務院建設行政主管部門備案

　　D.必須辦理施工許可證

　　E.省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設行政主管部門可以根據當地的實際情況，對限額進行調整

　　96.下列解決民事糾紛的途徑中，可以獲得具有強制執(zhí)行效力的法律文書的是(　　)。

　　A.訴訟　B.法院調解　C.和解　D.斡旋　E.仲裁

　　97.以下民事訴訟程序中涉及期間的表述正確的是(　　)。

　　A.人民法院對判決的上訴案件，應在第二審立案之日起六個月內審結

　　B.被告應當在收到起訴狀之日起十五日內提出答辯狀

　　C.人民法院適用簡易程序審理案件，應當在立案之日起三個月內審結

　　D.當事人有權在判決書送達之日起十五日內向上一級人民法院提起上訴

　　E.當事人申請再審，應當在判決裁定發(fā)生法律效力后兩年內提出

　　98.當事人證明仲裁裁決有下列(　　)情形之一的，可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷仲裁裁決。

　　A.沒有仲裁協議

　　B.裁決的事項不屬于仲裁協議的范圍或者仲裁委員會無權仲裁

　　C.仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序

　　D.仲裁庭持不同意見的仲裁員未在裁決書上簽名

　　E.裁決所根據的證據是偽造的

　　99.關于行政許可，以下表述正確的是(　　)。

　　A.行政許可不以行政相對方的申請為前提

　　B.行政許可只能由行政機關實施

　　C.行政機關對其直接管理的事業(yè)單位的人事審批，不適用《行政許可法》

　　D.行政許可往往賦予申請人一定的權利而產生收益

　　E.行政機關有權根據行政管理的需要，自主設定行政許可

　　100.原告提起行政訴訟，應當符合的法定條件包括(　　)。

　　A.原告與被告在合同中約定了爭議解決的條款

　　B.原告是認為具體行政行為侵犯其合法權益的公民法人或者其他組織

　　C.有明確的被告

　　D.有具體的訴訟請求和事實根據

　　E.屬于人民法院受案范圍和受訴人民法院管轄

　　編輯推薦：

　　環(huán)球網校小編友情提示：本文為：一級建造師論壇，可以與更多考生朋友學習、交流、互動!

　　參考答案及詳細解析

　　一、單項選擇題

　　1.B

　　【解析】2007年3月頒布的《物權法》規(guī)定，本法所稱物權，是指權利人依法對特定的物享有直接支配和排他的權利，包括所有權、用益物權和擔保物權。用益物權是權利人對他人所有的不動產或者動產，依法享有占有、使用和收益的權利。用益物權包括土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權和地役權。故B選項正確。

　　2.B

　　【解析】項目經理部不具備法人資格，而是施工企業(yè)根據建設工程施工項目而組建的

　　非常設的下屬機構。項目經理根據企業(yè)法人的授權，組織和領導本項目經理部的全面工

　　作。故B選項正確。

　　3.D

　　【解析】商法是調整市場經濟關系中商人及其商事活動的法律規(guī)范的總稱;《公司法》屬于商法。經濟法是調整在國家協調、干預經濟運行的過程中發(fā)生的經濟關系的法律規(guī)范的總稱;《預算法》屬于經濟法。行政法的調整對象是行政關系，主要包括行政管理關系、行政法制監(jiān)督關系、行政救濟關系、內部行政關系;《建筑法》屬于行政法。社會法是調整勞動關系、社會保障和社會福利關系的法律規(guī)范的總稱;《職業(yè)病防治法》屬于社會法。故D選項正選。

　　4.C

　　【解析】行政法規(guī)由總理簽署國務院令公布，故C選項正確。

　　5.A

　　【解析】根據《民法通則》的規(guī)定，委托代理人為被代理人的利益需要轉托他人代理的，應當事先取得被代理人的同意，故A選項正確;而法定代理、指定代理、表見代理都不能發(fā)生代理權轉讓。

　　6.B

　　【解析】抵押物可以為動產或不動產，而權利只可以質押不可以抵押。故B選項正選。

　　7.B

　　【解析】 2012年8月經修改后頒布的《民事訴訟法》第58條規(guī)定：“下列人員可以被委托為訴訟代理人：(1)律師、基層法律服務工作者;(2)當事人的近親屬或者工作人員;(3)當事人所在社區(qū)、單位以及有關社會團體推薦的公民。”訴訟代理人必須是自然人，故B選項正確。

　　8.D

　　【解析】根據我國《專利法》的規(guī)定，執(zhí)行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務發(fā)明創(chuàng)造。職務發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權利屬于該單位;申請被批準后，該單位為專利權人。前述“本單位”，包括臨時工作單位;“本單位的物質技術條件”，是指本單位的資金、設備、零部件、原材料或者不對外公開的技術資料等。執(zhí)行本單位的任務所完成的職務發(fā)明創(chuàng)造是指：(1)在本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造;(2)履行本單位交付的本職工作之外的任務所作出的發(fā)明創(chuàng)造;(3)退職、退休或者調動工作后1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發(fā)明創(chuàng)造。利用本單位的物質技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造，單位與發(fā)明人或者設計人訂有合同，對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的，從其約定。故D選項正確。

　　9.D

　　【解析】建設用地使用權只能存在于國家所有的土地上，不包括集體所有的農村土地。城市市區(qū)的土地屬于國家所有。農村和城市郊區(qū)的土地，除由法律規(guī)定屬于國家所有的以外，屬于農民集體所有;宅基地和自留地、自留山，屬于農民集體所有。故D選項正確。

　　10.B

　　【解析】根據《建設工程安全生產管理條例》第38條規(guī)定，意外傷害保險期限自建設工程開工之日起至竣工驗收合格止。本案工程實際于4月10日下達開工令，故B選項正確。

　　11.A

　　【解析】根據《擔保法》的規(guī)定，當事人可以約定一方向另一方給付定金作為債權的擔保。故A選項正確。

　　12.A

　　【解析】《中華人民共和國刑法》(以下簡稱《刑法》)規(guī)定，刑罰分為主刑和附加刑。主刑包括：(1)管制;(2)拘役;(3)有期徒刑;(4)無期徒刑;(5)死刑。附加刑包括：(1)罰金;(2)剝奪政治權利;(3)沒收財產;(4)驅逐出境。故A選項正確。

　　13.C

　　【解析】因故不能按期開工超過6個月的，應當重新辦理開工報告的批準手續(xù)。故C 選項正確。

　　14.C

　　【解析】從事建筑活動的建筑施工企業(yè)、勘察單位、設計單位和工程監(jiān)理單位，應當具備下列條件：(1)有符合國家規(guī)定的注冊資本;(2)有與其從事的建筑活動相適應的具有法定執(zhí)業(yè)資格的專業(yè)技術人員;(3)有從事相關建筑活動所應有的技術裝備;(4)有符合規(guī)定的已完成工程業(yè)績。故C選項正確。

　　15.C

　　【解析】計算機軟件屬于著作權法保護的范疇。故C選項正確。

　　16.D

　　【解析】《注冊建造師管理規(guī)定》中規(guī)定，取得一級建造師資格證書并受聘于一個建設工程勘察、設計、施工、監(jiān)理、招標代理、造價咨詢等單位的人員，應當通過聘用單位向單位工商注冊所在地的省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設主管部門提出注冊申請。故D項正確。

　　17.C

　　【解析】根據《招標投標法實施條例》的規(guī)定，國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目，應當公開招標。故C選項正確。

　　18.A

　　【解析】保險合同是指投保人與保險人約定保險權利義務關系的協議。故A選項正確。

　　19.D

　　【解析】根據《工傷保險條例》規(guī)定，社會保險行政部門應當自受理工傷認定申請之日起60日內作出工傷認定的決定，并書面通知申請工傷認定的職工或者其近親屬和該職工所在單位。故D項正確。

　　20.A

　　【解析】根據《工程建設項目招標代理機構資格認定辦法》，工程招標代理機構在工程招標代理活動中不得未經招標人書面同意，轉讓工程招標代理業(yè)務;不得擅自修改經招標人同意并加蓋了招標人公章的工程招標代理成果文件。因此，B、D選項錯誤?！墩袠送稑朔ā芬?guī)定，招標人根據評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中標人。招標人也可以授權評標委員會直接確定中標人。招標代理機構無權確定投標人中標。C選項錯誤。故A選項正確。

　　21.C

　　【解析】根據《招標投標法》的規(guī)定，有下列情形之一的，不得擔任評標委員會成員：(1)投標人或者投標人主要負責人的近親屬;(2)項目主管部門或者行政監(jiān)督部門的人員;(3)與投標人有經濟利益關系，可能影響對投標公正評審的;(4)曾因在招標、評標以及其他與招標投標有關活動中從事違法行為而受過行政處罰或刑事處罰的。技術復雜、專業(yè)性強或者國家有特殊要求的招標項目，采取隨機抽取方式確定的老師難以保證勝任的，可以由招標人直接確定。故C選項正確。

　　22.D

　　【解析】根據《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，建設單位不得將建設工程肢解發(fā)包。建設單位將建設工程肢解發(fā)包的，責令改正，處工程合同價款0.5%以上1%以下的罰款;對全部或者部分使用國有資金的項目，并可以暫停項目執(zhí)行或者暫停資金撥付。注意，此處是“可以”暫停項目執(zhí)行或暫停資金撥付，而非題中的“應當”。故D選項正確。

　　23.C

　　【解析】根據《招標投標法》的規(guī)定，招標項目按照國家有關規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，應當先履行審批手續(xù)，取得批準。A選項錯誤。招標人具有編制招標文件和組織評標能力的，可以自行辦理招標事宜。任何單位和個人不得強制其委托招標代理機構辦理招標事宜。B選項錯誤。招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或者修改的，應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少15目前，以書面形式通知所有招標文件收受人。C選項正確。招標人采用資格后審辦法對投標人進行資格審查的，應當在開標后由評標委員會按照招標文件規(guī)定的標準和方法對投標人的資格進行審查。D選項錯誤。故C選項正確。

　　24.B

　　【解析】《招標投標法》規(guī)定，國務院發(fā)展改革部門確定的國家重點項目和省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的，經國務院發(fā)展計劃部門或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準，可以進行邀請招標。故B選項正確。

　　25.B

　　【解析】《招標投標法》第十九條規(guī)定，招標文件應當包括招標項目的技術要求，對投標人資格審查的標準，投標報價要求和評標標準等所有實質性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。第二十條規(guī)定，招標文件不得要求或者標明特定的生產供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內容。故B選項正確。

　　26.D

　　【解析】《招標投標法實施條例》規(guī)定，未通過資格預審的申請人提交的投標文件，以及逾期送達或者不按照招標文件要求密封的投標文件，招標人應當拒收。故D選項正確。

　　27.C

　　【解析】盡管法律規(guī)定，建筑工程未經竣工驗收嚴禁使用，建設單位擅自使用自己承擔責任，但考慮到地基基礎工程和主體結構工程是隱蔽工程且保修期為其合理使用壽命年限，所以這種情況下，仍應由施工單位承擔保修責任，故C選項正確。

　　28.A

　　【解析】《招標投標法》規(guī)定，招標人應當有進行招標項目的相應資金或者資金來源已經落實，并應當在招標文件中如實載明。所以，B選項錯誤?！墩袠送稑朔▽嵤l例》規(guī)定，投標人是響應招標、參加投標競爭的法人或者其他組織。投標人應當具備承擔招標項目的能力;國家有關規(guī)定對投標人資格條件或者招標文件對投標人資格條件有規(guī)定的，投標人應當具備規(guī)定的資格條件。所以，投標人不應包括自然人，D選項錯誤。投標人參加依法必須進行招標的項目的投標，不受地區(qū)或者部門的限制，任何單位和個人不得非法干涉。C選項錯誤，不是任何部門或地區(qū)。故A選項正確。

　　29.B

　　【解析】《招標投標法》規(guī)定，評標委員會成員的名單在中標結果確定前應當保密。B選項正確。評標委員會應當按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較;設有標底的，應當參考標底。評標委員會完成評標后，應當向招標人提出書面評標報告，并推薦合格的中標候選人。并不是直接決定中標人，所以C選項錯誤。評標委員會成員不得私下接觸投標人，不得收受投標人的財物或者其他好處。A、D錯誤。故B選項正確。

　　30.C

　　【解析】《房屋建筑和市政基礎設施工程施工分包管理辦法》規(guī)定，嚴禁個人承攬分包工程業(yè)務，A選項錯誤;建設單位不得直接指定分包工程承包人，B選項錯誤;對于建設單位推薦的分包單位，總承包單位有權作出拒絕或者采用的選擇，D選項錯誤;承包工程的單位須持有依法取得的資質證書，并在資質等級許可的業(yè)務范圍內承攬工程，這一規(guī)定同樣適用于工程分包單位，不具備資質條件的單位不允許承包建設工程，也不得承接分包工程，故C選項正確。

　　編輯推薦：

　　環(huán)球網校小編友情提示：本文為：一級建造師論壇，可以與更多考生朋友學習、交流、互動!

　　31.C

　　【解析】《房屋建筑和市政基礎設施工程施工分包管理辦法》規(guī)定，分包工程發(fā)包人可以就分包合同的履行，要求分包工程承包人提供分包工程履約擔保;分包工程承包人在提供擔保后，要求分包工程發(fā)包人同時提供分包工程付款擔保的，分包工程發(fā)包人應當提供。因此，A、B選項錯誤?！督ㄖā芬?guī)定，建筑工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發(fā)包給具有相應資質條件的分包單位;但是，除總承包合同中約定的分包外，必須經建設單位認可。因此，C選項正確?！墩袠送稑朔▽嵤l例》接受分包的人應當具備相應的資格條件，并不得再次分包。因此，D選項錯誤。故C選項正確。

　　32.C

　　【解析】上述合同中的保管合同、定金合同、自然人之間的借貸合同為實踐性合同。故C選項正確。

　　33.B

　　【解析】《合同法》第17條規(guī)定，要約可以撤回。撤回要約的通知應當在要約到達受要約人之前或者與要約同時到達受要約人。D項要約人明示不可以撤銷，但只要符合撤回的要求，此要約依然可以撤回;B項屬于要約的撤回，最符合題意。

　　34.D

　　【解析】本題中，承包商發(fā)出的求購信息內容具體確定，應屬于要約，因此A項錯誤;按照《合同法》規(guī)定，撤回要約的通知應當在要約到達受要約人之前或者與要約同時到達受要約人，因此B項錯誤;承包商的要約確定了承諾期限，根據《合同法》規(guī)定，受要約人有理由認為要約是不可撤銷的，并已經為履行合同作了準備工作，該要約不可以撤銷，因此C項錯誤;故D選項正確。

　　35.A

　　【解析】建設工程合同在《合同法》第16章，《合同法》第16章第‘287條規(guī)定，本章沒有規(guī)定的，適用承攬合同的有關規(guī)定。故A選項正確。

　　36.D

　　【解析】《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第15條規(guī)定：建設工程竣工前，當事人對工程質量發(fā)生爭議，工程質量經鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。據此本條應理解為：建設工程竣工前當事人對工程質量發(fā)生爭議(此時已提交竣工驗收報告)，經鑒定合格的，竣工日期應當以鑒定合格之日為準，工期順延。故D選項正確。

　　37.D

　　【解析】《刑法》第137條規(guī)定，建設單位、設計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的，對直接責任人員處5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;后果特別嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金。故D選項正確。

　　38.A

　　【解析】混凝土工程施工是涉及建筑地基和結構安全的關鍵工序和關鍵施工過程，需要監(jiān)理工程師進行連續(xù)不斷地監(jiān)督檢查或檢驗的監(jiān)理活動，這種監(jiān)理方式稱為旁站。故A選項正確。

　　39.C

　　【解析】《合同法》第58條規(guī)定，合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產，應當予以返還;不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。根據上述規(guī)定，建設工程施工合同無效一般采取作價補償原則。故C選項正確。

　　40.B

　　【解析】《合同法》規(guī)定，無效的合同或者被撤銷的合同自始沒有法律約束力。故B選項正確。

　　41.C

　　【解析】《合同法》第142條規(guī)定，標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔.但法律另有規(guī)定或者當事人另有約定的除外。故C選項正確。

　　42.D

　　【解析】《合同法》第215條規(guī)定，租賃期限六個月以上的，應當采用書面形式。當事人未采用書面形式的，視為不定期租賃。故D選項正確。

　　43.A

　　【解析】《綠色施工導則》規(guī)定，結構施工、安裝裝飾裝修階段，作業(yè)區(qū)目測揚塵高度小于0.5米。故A選項正確。

　　44.C

　　【解析】使用目錄主要有三種：推廣使用、限制使用、禁止使用。國家推廣使用民用建筑節(jié)能的新技術、新工藝、新材料和新設備，限制使用或者禁止使用能源消耗高的技術工藝材料和設備。國家限制進口或者禁止進口能源消耗高的技術材料和設備。故C選項正確。

　　45.D

　　【解析】《文物保護法》規(guī)定，在全國重點文物保護單位的保護范圍內進行其他建設工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業(yè)的，必須經省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準，在批準前應當征得國務院文物行政部門同意。故D選項正確。

　　46.A

　　【解析】根據《安全生產法》的規(guī)定，在中華人民共和國領域內從事生產經營活動的單位(以下統稱生產經營單位)的安全生產，適用本法;有關法律、行政法規(guī)對消防安全和道路交通安全、鐵路交通安全、水上交通安全、民用航空安全另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。故A選項正確。

　　47.C

　　【解析】社會監(jiān)督的主體是社會主體，A、B、D選項均為社會主體實施監(jiān)督，只有C選項為政府監(jiān)督即非社會監(jiān)督主體。故C選項正確。

　　48.B

　　【解析】群防群治制度，是《建筑法》中所規(guī)定的建筑工程安全生產管理的一項重要法律制度。它是施工企業(yè)進行民主管理的重要內容，也是群眾路線在安全生產管理工作中的具體體現。廣大職工群眾在施工生產活動中既要遵守有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度，不得違章作業(yè)，還擁有對于危及生命安全和身體健康的行為提出批評、檢舉和控告的權利。故B選項為正確選項。而A選項的崗位人員范圍太窄，C、D選項的范圍過于寬泛。

　　49.A

　　【解析】《生產安全事故報告和調查處理條例》規(guī)定，事故發(fā)生后，事故現場有關人員應當立即向本單位負責人報告;單位負責人接到報告后，應當于1小時內向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門報告。情況緊急時，事故現場有關人員可以直接向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門報告。故A選項正確。

　　50.A

　　【解析】根據《安全生產法》的規(guī)定，事故調查處理應當按照實事求是、尊重科學的原則，及時、準確地查清事故原因，查明事故性質和責任，總結事故教訓，提出整改措施，并對事故責任者提出處理意見。事故調查和處理的具體辦法由國務院制定。國務院制定并于2007年6月1日起施行《生產安全事故報告和調查處理條例》，規(guī)范生產安全事故的報告和調查處理，落實生產安全事故責任追究制度。故A選項正確。

　　51.A

　　【解析】對外法律關系中，建設工程實行施工總承包的，由總承包單位對施工現場的安全生產負總責;分包合同中應當明確各自的安全生產方面的權利、義務，總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產承擔連帶責任。對內法律關系中，分包單位應當服從總承包單位的安全生產管理，分包單位不服從管理導致生產安全事故的，由分包單位承擔主要責任。故A選項正確。而B、C和D選項中的“獨立”、“全部”或“同等”的表述均未體現連帶責任的本質特征。

　　52.A

　　【解析】根據《生產安全事故報告和調查處理條例》第3條，事故一般分為以下等級：(1)特別重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷(包括急性工業(yè)中毒，下同)，或者1億元以上直接經濟損失的事故;(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經濟損失的事故;(3)較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失的事故;(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經濟損失的事故。故A選項正確。

　　53.C

　　【解析】1998年實施的《建筑法》規(guī)定，建筑施工企業(yè)必須為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險，支付保險費。2011年《建筑法》修訂后有所變化，改為鼓勵企業(yè)為從事危險作業(yè)的職.Y-辦理意外傷害保險，支付保險費。故C選項正確。

　　54.C

　　【解析】《安全生產法》規(guī)定，生產經營單位發(fā)生生產安全事故造成人員傷亡、他人財產損失的，應當依法承擔賠償責任;拒不承擔或者其負責人逃匿的，由人民法院依法強制執(zhí)行。生產安全事故的責任人未依法承擔賠償責任，經人民法院依法采取執(zhí)行措施后，仍不能對受害人給予足額賠償的，應當繼續(xù)履行賠償義務;受害人發(fā)現責任人有其他財產的，可以隨時請求人民法院執(zhí)行。故C選項正確。而B選項限于施工企業(yè)不執(zhí)行公安部門作出的停工決定時公安部門采取的強制執(zhí)行措施。

　　55.D

　　【解析】安全生產許可證頒發(fā)管理機關或者其上級行政機關發(fā)現有下列情形之一的，可以撤銷已經頒發(fā)的安全生產許可證：(1)安全生產許可證頒發(fā)管理機關工作人員濫用職權、玩忽職守頒發(fā)安全生產許可證的;(2)超越法定職權頒發(fā)安全生產許可證的;(3)違反法定程序頒發(fā)安全生產許可證的;(4)對不具備安全生產條件的建筑施工企業(yè)頒發(fā)安全生產許可證的;(5)依法可以撤銷已經頒發(fā)的安全生產許可證的其他情形。行政撤銷一般針對許可事項審查與實施自身過程存在違法行為而啟動的糾正行為。A、B、C均屬于生產單位經營范疇。故D選項正確。

　　56.D

　　【解析】根據《建筑施工企業(yè)負責人及項目負責人施工現場帶班暫行辦法》的規(guī)定，項目負責人每月帶班生產時間不得少于本月施工時間的80%。因其他事務需離開施工現場時，應向工程項目的建設單位請假，經批準后方可離開。離開期間應委托項目相關負責人負責其外出時的日常工作。故D選項正確。

　　57.D

　　【解析】《國務院關于堅持科學發(fā)展安全發(fā)展促進安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉的意見》規(guī)定，企業(yè)用工要嚴格依照勞動合同法與職工簽訂勞動合同，職工必須全部經培訓合格后上崗。故D選項正確。

　　58.B

　　【解析】工傷保險是社會保險的一種，實行實名制，并按工資總額計提保險費，較適用于企業(yè)的固定職工。建筑意外傷害保險則是一種法定的非強制性商業(yè)保險，通常是按照施工合同額或建筑面積計提保險費，針對施工現場從事危險作業(yè)的特殊群體，較適合施工現場作業(yè)人員流動性大的行業(yè)特點。故B選項正確。

　　59.B

　　【解析】按照法律性質的不同，法人可分為行政機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)、人民團體。建設工程安全監(jiān)督機構屬事業(yè)單位，受建設行政主管部門或者其他有關部門委托，行使工程項目安全監(jiān)督檢查權。故B選項正確。

　　60.D

　　【解析】此質量缺陷是由設計原因造成的，處理方式是：先由施工單位負責維修，維修費用再通過建設單位向設計單位索賠，最終由責任方——設計單位承擔。故D選項正確。

　　61.D

　　【解析】施工單位必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，不得擅自修改設計。在施工過程中發(fā)現設計文件和圖紙存在差錯的，施工單位有權向設計單位提出意見和建議，以免造成不必要的損失和質量問題。故D選項正確。

　　62.B

　　【解析】《建設工程質量管理條例》規(guī)定，涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案;沒有設計方案的，不得施工。故B選項正確。

　　63.B

　　【解析】根據《建設工程質量管理條例》規(guī)定，國家實行建設工程質量監(jiān)督管理制度，建設行政主管部門不是工程竣工驗收的主體。工程竣工驗收是由建設單位來組織的。故B選項正確。

　　64.C

　　【解析】《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第18條規(guī)定：利息從應付工程價款之日計付。本題約定結算時間為竣工驗收后2個月，工程于10月1日竣工，即12月1日為應付款日，同時也是利息起算日。故C選項正確。

　　65.B

　　【解析】考查建設工程民事糾紛概念、內容、特點及其與行政糾紛辨析。A項，施工企業(yè)未經許可使用他人專利而產生的糾紛屬于知識產權侵權糾紛，而非合同糾紛，所以A項錯誤;C項，行政機關與施工企業(yè)之間除可能因具體行政行為而發(fā)生行政糾紛，還可能因履行經濟合同而發(fā)生民事糾紛;D項，依據我國《民事訴訟法》第8條：“民事訴訟當事人有平等的訴訟權利”之規(guī)定，發(fā)包人與承包人在民事訴訟中的權利是平等的。故B選項正確。

　　66.A

　　【解析】根據我國《民事訴訟法》第17條至第20條的規(guī)定，各級人民法院均可受理第一審民事案件，但第二審民事案件不能由基層人民法院管轄，重大涉外民事案件只能由中級以上人民法院管轄，在全國有重大影響的民事案件由最高人民法院管轄。故A選項正確。

　　67.A

　　【解析】我國《民事訴訟法》第59條規(guī)定：“訴訟代理人代為承認放棄變更訴訟請求，進行和解，提起反訴或者上訴，必須有委托人的特別授權”。本題A項明顯不屬于法定的特別授權事項。故A選項正確。

　　68.A

　　【解析】依據我國《民法通則》第136條的規(guī)定，延付或者拒付租金的訴訟時效期間為一年。故A選項正確。

　　69.A

　　【解析】我國《民事訴訟法》第128條規(guī)定：“合議庭組成人員確定后，應當在三日內告知當事人”。故A選項正確。

　　70.B

　　【解析】我國《仲裁法》第4條規(guī)定：“當事人采用仲裁方式解決糾紛，應當雙方自愿，達成仲裁協議。沒有仲裁協議，一方申請仲裁的，仲裁委員會不予受理”;《仲裁法》第5條進一步規(guī)定：當事人達成仲裁協議，一方向人民法院起訴的，人民法院不予受理，即或裁或審制度;《仲裁法》第9條還規(guī)定仲裁實行一裁終局的制度。據此，A、C、D選項都符合仲裁法的規(guī)定，不符合題意;只有B選項的表述符合題意。故B選項正確。

　　編輯推薦：

　　環(huán)球網校小編友情提示：本文為：一級建造師論壇，可以與更多考生朋友學習、交流、互動!

　　二、多項選擇題

　　71.A、B、C、D

　　【解析】根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第12條規(guī)定，發(fā)包人具有下列情形之一，造成建設工程質量缺陷，應當承擔過錯責任：(1)提供的設計有缺陷;(2)提供或者指定購買的建筑材料、，建筑構配件、設備不符合強制性標準;(3)直接指定分包人分包專業(yè)工程。本題中，E選項是因夏季雨量過大出現質量缺陷，這是承包人沒有做好防范工作造成的，應由其承擔責任。其他A、B、C、D選項都是發(fā)包人的原因造成的。故A、B、C、D選項正確。

　　72.C、D

　　【解析】根據《建設工程質量管理條例》第40條的規(guī)定，在正常使用條件下，本題的主體結構工程的保修期為設計文件規(guī)定的合理使用年限，外墻面防滲漏工程的最低保修期為5年，空調制冷系統專業(yè)工程的最低保修期為2個供冷期，地面石材鋪貼工程、電氣工程的最低保修期為2年。故C、D選項正確。

　　73.A、B、D、E

　　【解析】倉儲合同是一種特殊的保管合同，其法律特征為：(1)倉儲合同是諾成合同，自成立時生效，不以倉儲物是否交付為要件，這是區(qū)別于保管合同的顯著特征;(2)倉儲合同的保管對象是動產，不動產不能作為倉儲合同的保管對象，這是區(qū)別于保管合同的又一顯著特征;(3)倉儲合同是雙務合同、有償合同。故A、B、D、E選項正確。

　　74.A、B、C

　　【解析】根據《建設工程安全生產管理條例》第43條規(guī)定，縣級以上人民政府負有建設工程安全生產監(jiān)督管理職責的部門在各自的職責范圍內履行安全監(jiān)督檢查職責時，有權采取下列措施：(1)要求被檢查單位提供有關建設工程安全生產的文件和資料;(2)進入被檢查單位施工現場進行檢查;(3)糾正施工中違反安全生產要求的行為;(4)對檢查中發(fā)現的安全事故隱患，責令立即排除，重大安全事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，責令從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員或者暫時停止施工。據此，安全監(jiān)督部門派員在施工現場進行安全監(jiān)督檢查時，A選項符合第(2)項規(guī)定，B選項符合第(3)項規(guī)定，C選項符合第(4)項規(guī)定。故A、B、C選項正確。而D、E選項安全監(jiān)督檢查人員無權當場作出。

　　75.B、C、D

　　【解析】根據《建設工程安全生產管理條例》的規(guī)定，施工企業(yè)的主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員應當經建設行政主管部門或者其他有關部門考核合格后方可任職。故B、C、D選項正確。而A、E選項并非法律強制性規(guī)定的范疇。

　　76.A、D、E

　　【解析】根據《建設工程安全生產管理條例》的相關規(guī)定，建設單位相關的安全責任包括：依法辦理有關批準手續(xù);向施工單位提供真實、準確和完整的有關資料;不得提出違法要求和隨意壓縮合同工期;確定建設工程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用;不得要求購買、租賃和使用不符合安全施工要求的用具設備等;申領施工許可證應當提供有關安全施工措施的資料;裝修工程和拆除工程的規(guī)定等。故A、D、E選項正確。而B選項為監(jiān)理單位的安全責任，C選項為施工企業(yè)項目負責人的安全責任。

　　77.A、C、E

　　【解析】2009年12月頒布的《侵權責任法》規(guī)定，建筑物、構筑物或者其他設施及其擱置物、懸掛物發(fā)生脫落、墜落造成他人損害，所有人、管理人或者使用人不能證明自己沒有過錯的，應當承擔侵權責任。所有人、管理人或者使用人賠償后，有其他責任人的，有權向其他責任人追償。故A、C、E選項正確。

　　78.A、B、C、D

　　【解析】2005年6月建設部發(fā)布的《建筑工程安全防護、文明施工措施費用及使用管理規(guī)定》中規(guī)定：建筑工程安全防護、文明施工措施費用是由《建筑安裝工程費用項目組成》中措施費所含的文明施工費、環(huán)境保護費、臨時設施費、安全施工費組成。前述費用都是現場管理費的內容，屬于建設工程直接費的范疇，而企業(yè)管理費屬于間接費的范疇。故A、B、C、D選項正確。

　　79.A、B、C、D

　　【解析】根據《標招投標法》的規(guī)定，招標投標活動應當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。故A、B、C、D選項正確。

　　80.A、B、D、E

　　【解析】根據《招標投標法實施條例》的規(guī)定，招標人有下列行為的，屬于以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人：(1)就同一招標項目向潛在投標人或者投標人提供有差別的項目信息;(2)設定的資格、技術、商務條件與招標項目的具體特點和實際需要不相適應或者與合同履行無關;(3)依法必須進行招標的項目以特定行政區(qū)域或者特定行業(yè)的業(yè)績、獎項作為加分條件或者中標條件;(4)對潛在投標人或者投標人采取不同的資格審查或者評標標準;(5)限定或者指定特定的專利、商標、品牌、原產地或者供應商;(6)依法必須進行招標的項目非法限定潛在投標人或者投標人的所有制形式或者組織形式;(7)以其他不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人。故A、B、D、E選項正確。

　　81.A、B、C、E

　　【解析】根據《招標投標法》及其實施條例，投標人之間協商投標報價等投標文件的實質性內容、不同投標人的投標文件相互混裝等情形，屬于投標人相互串通投標;招標人明示或者暗示投標人為特定投標人中標提供方便的情形，屬于招標人與投標人相互串通投標;提供虛假的項目負責人或者主要技術人員簡歷、勞動關系證明的情形，屬于《招標投標法》第三十三條規(guī)定的以其他方式弄虛作假的情形。前述情形都屬于違反法律強制性規(guī)定、中標無效的情形。而中標人未按照招標文件的要求提交履約保證金的，屬于取消中標資格的情形，招標人可以按照規(guī)定確定其他中標候選人為中標人。故A、B、C、E選項正確。

　　82.A、B、C

　　【解析】根據《招標投標法》的規(guī)定，招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、數量以及可能影響公平競爭的有關招標投標的其他情況。招標人設有標底的，標底必須保密。故A、B、C選項正確。

　　83.A、C

　　【解析】《合同法》第69條規(guī)定：當事人依照本法第68條的規(guī)定中止履行的，應當及時通知對方。對方提供適當擔保時，應當恢復履行。中止履行后，對方在合理期限內未恢復履行能力并且未提供適當擔保的，中止履行的一方可以解除合同。因此，當事人在行使不安抗辯權時必須履行通知義務，以及在對方提供擔保時應當恢復合同履行的義務。故A、C選項正確。B、D、E項都是不安抗辯權人的權利，行使權利不需要取得對方同意。

　　84.A、E

　　【解析】根據《合同法》的規(guī)定，因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外，故B、C項不符合題意;發(fā)生不可抗力并不必然導致合同解除，故D項不符合題意;當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應當在合理期限內提供證明，故A、E選項正確。

　　85.A、B、D、E

　　【解析】根據《勞動合同法》規(guī)定，勞動合同必須具備的條款包括：(1)用人單位的名稱、住所和法定代表人或者主要負責人;(2)勞動者的姓名、住址和居民身份證或者其他有效身份證件號碼;(3)勞動合同期限;(4)工作內容和工作地點;(5)工作時間和休息休假;(6)勞動報酬; (7)社會保險; (8)勞動保護、勞動條件和職業(yè)危害防護;(9)法律、法規(guī)規(guī)定應當納入勞動合同的其他事項。除此以外，用人單位與勞動者可以約定試用期、培訓、保守秘密、補充保險和福利待遇等其他事項。A、B、D、E選項為可備條款，故A、B、D、E選項正確。

　　編輯推薦：

　　環(huán)球網校小編友情提示：本文為：一級建造師論壇，可以與更多考生朋友學習、交流、互動!

　　86.B、C、E

　　【解析】根據《工傷保險條例》的規(guī)定，職工有下列情形之一的，視同工傷：(1)在工作時間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48小時之內經搶救無效死亡的;(2)在搶險救災等維護國家利益、公共利益活動中受到傷害的;(3)職工原在軍隊服役，因戰(zhàn)、因公負傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到用人單位后舊傷復發(fā)的。職工有以上第(1)項、第(2)項情形的，按照《工傷保險條例》的有關規(guī)定享受工傷保險待遇;職工有以上第(3)項情形的，按照《工傷保險條例》的有關規(guī)定享受除一次性傷殘補助金以外的工傷保險待遇。故B、C、E選項正確。

　　87.B、C

　　【解析】根據《擔保法》規(guī)定，定金具有以下特征：(1)定金應當以書面形式約定，定金合同從定金交付之日起生效;(2)定金具有雙向擔保性，給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金;收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金;(3)定金數額由當事人約定，但不得超過主合同標的額的20%;(4)定金是一種擔保方式，并非合同預付款;(5)如果合同得以正常履行，定金可以抵作價款或收回。故B、C選項正確。

　　88.C、D

　　【解析】《建設工程質量管理條例》規(guī)定，在正常使用條件下，建設工程的最低保修期限為：(1)基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年;(3)供熱與供冷系統，為2個采暖期、供冷期;(4)電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，為2年。其他項目的保修期限由發(fā)包方與承包方約定。故C、D選項正確。

　　89.A、B、E

　　【解析】根據《合同法》第48條，行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立的合同，未經被代理人追認，對被代理人不發(fā)生效力，由行為人承擔責任。相對人可以催告被代理人在一個月內予以追認。被代理人未作表示的，視為拒絕追認。合同被追認之前，善意相對人有撤銷的權利。撤銷應當以通知的方式作出。故A、B、E選項正確。

　　90.B、C、D、E

　　【解析】根據《合同法》的規(guī)定，合同權利義務因債務已按照約定履行、合同解除、債務相互抵消、債務人依法將標的物提存、債權人免除債務、債權債務同歸于一人等情形而終止。故B、C、D、E選項正確。而A選項合同變更并不必然導致合同終止。

　　91.B、E

　　【解析】保管行為是因合同約定而產生，并非法定情形，也不屬于無因管理，更不屬于侵權行為。因此，甲、乙二人逾期提取貨物的行為構成違約，將產生合同之債，且甲、乙二人為合伙人，對合伙債務承擔連帶責任。故B、E選項正確。

　　92.A、E

　　【解析】根據《擔保法》規(guī)定，保證擔保具有以下特征：(1)保證的方式分為一般保證和連帶責任保證;(2)保證期間，債權人許可債務人轉讓債務的，應當取得保證人書面同意，保證人對未經其同意轉讓的債務，不再承擔保證責任;(3)保證期間，債權人依法將主債權轉讓給第三人的，保證人在原有保證范圍內繼續(xù)承擔保證責任;(4)債權人與債務人協議變更主合同的，應當取得保證人書面同意，未經保證人書面同意的，保證人不再承擔保證責任。故A、E選項正確。

　　93.A、B、E

　　【解析】根據《建設工程勘察設計資質管理規(guī)定》第5條規(guī)定，工程勘察資質分為工程勘察綜合資質、工程勘察專業(yè)資質、工程勘察勞務資質。故A、B、E選項正確。

　　94.A、B、D

　　【解析】留置權一般存在于保管合同、運輸合同、加工承攬合同。建設工程屬于不動產，不適用擔保法的留置;買賣合同的履行不需要占有債務人的動產。故A、B、D選項正確。

　　95.A、B、E

　　【解析】按照《建筑法》的規(guī)定，國務院建設行政主管部門確定的限額以下的小型工程，可以不申請辦理施工許可證?！督ㄖこ淌┕ぴS可管理辦法》規(guī)定，工程投資額在30萬元以下或者建筑面積在300平方米以下的建筑工程，可以不申請辦理施工許可證。省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設行政主管部門可以根據當地的實際情況，對限額進行調整，并報國務院建設行政主管部門備案。故A、B、E項正確。

　　96.A、B、E

　　【解析】依據我國《民事訴訟法》、《仲裁法》等法律規(guī)定，人民法院作出的判決書、調解書，以及仲裁機構作出的裁決書等法律文書具有強制執(zhí)行效力。而當事人達成的和解協議以及第三方參與斡旋所形成的文件，均不具有強制執(zhí)行效力。故A、B、E選項正確。

　　97.B、C、D

　　【解析】根據《民事訴訟法》第125條規(guī)定，被告應當在收到起訴狀之日起十五日內提出答辯狀。被告不提出答辯狀的，不影響人民法院審理;第161條規(guī)定，人民法院適用簡易程序審理案件，應當在立案之日起三個月內審結;第164條規(guī)定，當事人不服地方人民法院第一審判決的，有權在判決書送達之日起十五日內向上一級人民法院提起上訴;第176條規(guī)定，人民法院審理對判決的上訴案件，應當在第二審立案之日起三個月內審結;第205條規(guī)定：當事人申請再審，應當在判決裁定發(fā)生法律效力后六個月內提出。故B、C、D選項正確，而A、E選項不符合法律規(guī)定。

　　98.A、B、C、E

　　【解析】根據《仲裁法》第58條規(guī)定，當事人提出證據證明仲裁裁決有下列情形之一的，可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷仲裁裁決：(1)沒有仲裁協議的;(2)裁決的事項不屬于仲裁協議的范圍或者仲裁委員會無權仲裁的;(3)仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的;(4)裁決所根據的證據是偽造的;(5)對方當事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據的;(6)仲裁員在仲裁該案時有索賄受賄，徇私舞弊，枉法裁決行為的。本題A、B、C、E項的表述均屬于當事人有權申請撤銷仲裁裁決的法定事由，故A、B、C、E選項正確?！吨俨梅ā返?4條還規(guī)定：“裁決書由仲裁員簽名，加蓋仲裁委員會印章。對裁決持不同意見的仲裁員，可以簽名，也可以不簽名”，故D選項不是申請撤銷裁決的法定事由。

　　99.C、D

　　【解析】《行政許可法》第3條規(guī)定有關行政機關對其他機關或者對其直接管理的事業(yè)單位的人事、財務、外事等事項的審批，不適用本法的規(guī)定;第12條規(guī)定行政許可往往賦予申請人一定的權利而產生收益。故C、D選項正確。而《行政許可法》第29條規(guī)定行政許可只能依申請而發(fā)生;第23條規(guī)定法律、法規(guī)授權的具有管理公共事務職能的組織，在法定授權范圍內，以自己的名義實施行政許可;第14條至第17條規(guī)定法律對行政許可設定的權限范圍條件和程序都嚴格規(guī)定，行政機關不能自主設定行政許可。故A、B、E選項都不符合題意。

　　100.B、C、D、E

　　【解析】根據《行政訴訟法》第41條規(guī)定，提起訴訟應當符合下列條件：(1)原告是認為具體行政行為侵犯其合法權益的公民法人或者其他組織;(2)有明確的被告;(3)有具體的訴訟請求和事實根據;(4)屬于人民法院受案范圍和受訴人民法院管轄。故B、C、D、E選項正確。而提起行政訴訟不以當事人是否約定為前提，故A選項不符合題意。

　　編輯推薦：