2016年一級建造師考試《工程法規(guī)》備考練習(xí)卷二與答案

　　11、民事訴訟當(dāng)事人中，(　　)是指對他人爭議的訴訟標(biāo)的有獨立的請求權(quán)，或者雖無獨立的請求權(quán)，但案件的處理結(jié)果與其有法律上的利害關(guān)系，而參加到原告、被告已經(jīng)開始的訴訟中進(jìn)行訴訟的人。

　　A.共同訴訟人

　　B.第三人

　　C.訴訟代理人

　　D.律師

　　12、按照《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，必須招標(biāo)范圍內(nèi)的各類工程建設(shè)項目的重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在人民幣(　　)萬元以上的，必須進(jìn)行

　　招標(biāo)。

　　A.30

　　B.50

　　C.80

　　D.100

　　13、《環(huán)境噪聲污染防治法》規(guī)定，未經(jīng)環(huán)境保護(hù)行政主管部門批準(zhǔn)，擅自拆除或者閑置環(huán)境噪聲污染防治設(shè)施，致使環(huán)境噪聲排放超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，由(　　)。

　　A.縣級以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門責(zé)令改正，并處罰款

　　B.市級以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門責(zé)令改正，并處罰款

　　C.省級以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門責(zé)令改正，并處罰款

　　D.國務(wù)院環(huán)境保護(hù)行政主管部門責(zé)令改正，并處罰款

　　14、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，當(dāng)事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方(　　)條款。

　　A.應(yīng)當(dāng)適用違約金

　　B.應(yīng)當(dāng)適用定金

　　C.可以選擇適用違約金或者定金

　　D.可以同時適用違約金和定金

　　15、人民法院指定當(dāng)事人提供證據(jù)證明其主張的基礎(chǔ)事實的期限，該期限不得少于(　　)日。

　　A.15

　　B.20

　　C.30

　　D.45

　　16、建設(shè)工程法律具有(　　)的特點，雖然主要是經(jīng)濟(jì)法的組成部分，但還包括了行政法、民法商法等的內(nèi)容。

　　A.廣泛性

　　B.綜合性

　　C.具體性

　　D.適應(yīng)性

　　17、在建設(shè)工程領(lǐng)域，易引發(fā)行政糾紛的具體行政行為中，(　　)即行政機(jī)關(guān)根據(jù)公民、法人或者其他組織的申請，經(jīng)依法審查，準(zhǔn)予其從事特定活動的行政管理行為。

　　A.行政裁決

　　B.行政處罰

　　C.行政獎勵

　　D.行政許可

　　18、對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)在監(jiān)理人員監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送(　　)的質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢測。

　　A.具有相應(yīng)資質(zhì)等級

　　B.建設(shè)單位許可

　　C.建設(shè)行業(yè)協(xié)會認(rèn)可

　　D.監(jiān)理協(xié)會認(rèn)可

　　19、不可以通過劃撥方式取得國有土地使用權(quán)的是(　　)。

　　A.某衛(wèi)星發(fā)射中心用地

　　B.某市政府用地

　　C.奧運會主會場用地

　　D.商品住宅用地

　　20、甲公司與乙公司經(jīng)協(xié)商達(dá)成買賣合同，雙方均未加蓋公章或簽字，不久甲公司交貨，乙公司收貨后付款。乙公司在使用中發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量有問題，遂訴至法院。根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，下列表述中，正確的是(　　)。

　　A.合同無效，已履行部分雙方返還

　　B.合同無效，但已履行部分雙方不再返還

　　C.合同未成立，已履行部分雙方相互返還

　　D.合同已成立，甲公司承擔(dān)違約責(zé)任

編輯推薦：

　　21、甲總承包單位將其承建的工程分包給乙承包單位，雙方訂立分包合同并約定因本合同發(fā)生的一切爭議均由某仲裁委員會裁決。后雙方因質(zhì)量問題發(fā)生爭議，同時發(fā)現(xiàn)該分包行為未經(jīng)建設(shè)單位同意。下列關(guān)于本案仲裁協(xié)議效力的說法，正確的是(　　)。

　　A.分包合同無效，則仲裁協(xié)議無效

　　B.分包合同有效，則仲裁協(xié)議有效

　　C.分包合同效力待定，則仲裁協(xié)議效力待定

　　D.分包合同效力與仲裁協(xié)議效力沒有相關(guān)性

　　22、在城市、鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)進(jìn)行建筑物、構(gòu)筑物、道路、管線和其他工程建設(shè)的，(　　)或者個人應(yīng)當(dāng)向城市、縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的鎮(zhèn)人民政府申請辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證。

　　A.建設(shè)單位

　　B.施工單位

　　C.監(jiān)理單位

　　D.設(shè)計單位

　　23、關(guān)于和解效力的表述中，不正確的是(　　)。

　　A.和解達(dá)成的協(xié)議不具有強制約束力

　　B.如果一方當(dāng)事人不按照和解達(dá)成的協(xié)議執(zhí)行，另一方可以向法院提起訴訟，也可以根據(jù)約定申請仲裁

　　C.如果一方當(dāng)事人不按照和解達(dá)成的協(xié)議執(zhí)行，另一方當(dāng)事人可以請求人民法院強制執(zhí)行

　　D.法院或仲裁庭通過對和解協(xié)議的審查，對于意思真實而又不違反法律強制性或禁止性規(guī)定的和解協(xié)議予以支持

　　24、建筑節(jié)能分部工程施工完成后，(　　)對節(jié)能工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，確認(rèn)符合節(jié)能設(shè)計文件要求后，填寫《建筑節(jié)能分部工程質(zhì)量驗收表》。

　　A.設(shè)計單位

　　B.監(jiān)理單位

　　C.勘察單位

　　D.施工單位

　　25、對所有權(quán)中占有權(quán)的表述，不正確的是(　　)。

　　A.占有權(quán)是指對財產(chǎn)實際掌握、控制的權(quán)能

　　B.占有權(quán)是行使物的使用權(quán)的唯一條件

　　C.占有權(quán)是所有人行使財產(chǎn)所有權(quán)的一種方式

　　D.占有權(quán)可以根據(jù)所有人的意志和利益分離出去

　　26、某市中級人民法院在對一起建筑施工合同糾紛的二審判決中，認(rèn)定涉案施工企業(yè)不具備相應(yīng)的資質(zhì)等級，在判決作出后，該院院長發(fā)現(xiàn)該事實的認(rèn)定存在重大錯誤。那么，他應(yīng)當(dāng)(　　)。

　　A.要求法院改判

　　B.直接作出再審的決定

　　C.提交審判委員會討論決定是否再審

　　D.提請上級人民法院決定

　　27、當(dāng)事人未申請行政復(fù)議，直接向法院提起行政訴訟的，除法律另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)在知道作出具體行政行為之日起(　　)個月內(nèi)提出。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.6

　　28、發(fā)明專利申請經(jīng)實質(zhì)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，由(　　)專利行政主管部門作出授予發(fā)明專利權(quán)的決定，發(fā)給發(fā)明專利證書，同時予以登記和公告。

　　A.國務(wù)院

　　B.省級以上人民政府

　　C.市級以上人民政府

　　D.縣級以上人民政府

　　29、行政復(fù)議機(jī)關(guān)收到行政復(fù)議申請后，應(yīng)當(dāng)在(　　)日內(nèi)進(jìn)行審查，依法決定是否受理，并書面告知申請人。

　　A.5

　　B.7

　　C.10

　　D.15

　　30、下列管轄的類型中，(　　)是指法律規(guī)定某些特殊類型的案件專門由特定的法院管轄。

　　A.特殊地域管轄

　　B.級別管轄

　　C.專屬管轄

　　D.指定管轄

編輯推薦：

　　31、某施工企業(yè)于2009年3月5日向發(fā)包人提交了竣工驗收報告，比合同約定工期提前1周，但發(fā)包人以質(zhì)量存在嚴(yán)重缺陷為由拒絕組織驗收。雙方經(jīng)協(xié)商，于 2009年3月20日提請有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量鑒定，鑒定部門于2009年4月10日出具了工程質(zhì)量合格的鑒定結(jié)論。則該工程的實際竣工日期應(yīng)為(　　)。

　　A.2009年3月5日

　　B.2009年3月12日

　　C.2009年3月20日

　　D.2009年4月10日

　　32、某施工單位在參加投標(biāo)中有違法行為，建設(shè)行政主管部門的處罰決定于5月20日作出，施工單位5月25日收到。如果施工單位申請行政復(fù)議，申請的最后期限為(　　)。

　　A.6月4日

　　B.6月9日

　　C.7月19日

　　D.7月24日

　　33、 2012年3月12日，甲建筑工程公司向乙鋼鐵公司發(fā)出一份傳真，內(nèi)容如下：本公司希望向你公司購買二級螺紋鋼20 t，4800元/t，2012年3月20日之前在甲公司所在城市的火車站交貨，貨到付款，請于3日內(nèi)答復(fù)。丙鋼鐵公司獲悉甲公司的要求后，在2012年3 月14日向甲公司發(fā)出電報稱：我公司完全同意你公司發(fā)給乙公司的傳真的內(nèi)容，請作好收貨付款準(zhǔn)備。則對于本案下列表述中，正確的是(　　)。

　　A.甲公司和丙公司通過要約和承諾，合同已經(jīng)成立

　　B.丙公司的傳真不構(gòu)成承諾，所以合同并未成立

　　C.甲公司的傳真不構(gòu)成要約，所以合同并未成立

　　D.甲公司的傳真不構(gòu)成要約，丙公司的傳真也不構(gòu)成承諾，所以合同并未成立

　　34、甲、乙兩個同一專業(yè)的施工單位分別具有該專業(yè)二級、三級企業(yè)資質(zhì)，甲、乙兩個單位的項目經(jīng)理數(shù)量合計符合一級企業(yè)資質(zhì)要求。甲、乙兩單位組成聯(lián)合體參加投標(biāo)。則該聯(lián)合體資質(zhì)等級應(yīng)為(　　)。

　　A.一級

　　B.二級

　　C.三級

　　D.暫定級

　　35、建造師甲某的注冊有效期將于2013年6月1日屆滿，甲某如需繼續(xù)執(zhí)業(yè)，最遲應(yīng)當(dāng)于(　　)之前申請延續(xù)注冊。

　　A.2013年1月1日

　　B.2013年3月1日

　　C.2013年5月1日

　　D.2013年6月1日

　　36、對于揚塵控制，建設(shè)部《綠色施工導(dǎo)則》規(guī)定，土方作業(yè)階段，采取灑水、覆蓋等措施，達(dá)到作業(yè)區(qū)(　　)，不擴(kuò)散到場區(qū)外。

　　A.目測揚塵高度小于1.5 m

　　B.實測揚塵高度小于1.5 m

　　C.目測揚塵高度小于0.5 m

　　D.實測揚塵高度小于0.5 m

　　37、下列建設(shè)單位向施工單位作出的意思表示中，為法律、行政法規(guī)所禁止的是(　　)。

　　A.明示報名參加投標(biāo)的各施工單位以低價競標(biāo)

　　B.明示施工單位在施工中應(yīng)優(yōu)化工期

　　C.暗示施工單位在非承重結(jié)構(gòu)部位使用不合格的水泥

　　D.暗示施工單位采用《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》簽訂合同

　　38、民事糾紛的法律解決途徑中，(　　)是民事糾紛的當(dāng)事人在自愿互諒的基礎(chǔ)上，就已經(jīng)發(fā)生的爭議進(jìn)行協(xié)商、妥協(xié)與讓步并達(dá)成協(xié)議，自行解決爭議的一種方式。

　　A.調(diào)解

　　B.和解

　　C.仲裁

　　D.訴訟

　　39、《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》規(guī)定，在廢物(　　)過程中，應(yīng)當(dāng)保障生產(chǎn)安全，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，并防止產(chǎn)生再次污染。

　　A.減量化和資源化

　　B.再利用和集約化

　　C.再利用和減量化

　　D.再利用和資源化

　　40、某招標(biāo)人于2014年5月1日發(fā)出招標(biāo)文件，招標(biāo)文件中要求投標(biāo)人于2014年5月30日前提交投標(biāo)文件。招標(biāo)人要對發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行修改，根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，招標(biāo)人至少應(yīng)當(dāng)在(　　)前以書面形式通知所有招標(biāo)文件收受人。

　　A.2014年5月10日

　　B.2014年5月15日

　　C.2014年5月20日

　　D.2014年5月30日

編輯推薦：

　　41、關(guān)于定金的表述中，不正確的是(　　)。

　　A.債務(wù)人履行債務(wù)后，定金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鲀r款或者收回

　　B.給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金

　　C.定金合同從合同成立之日起生效

　　D.定金的數(shù)額由當(dāng)事人約定，但不得超過主合同標(biāo)的額的20%

　　42、企業(yè)法人依法經(jīng)(　　)核準(zhǔn)登記后取得法人資格。

　　A.稅務(wù)機(jī)關(guān)

　　B.衛(wèi)生局

　　C.縣級以上人民政府

　　D.工商行政管理機(jī)關(guān)

　　43、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，以下屬于可以導(dǎo)致施工單位免除違約責(zé)任的情形是(　　)。

　　A.地震導(dǎo)致已完工程被爆破拆除重建，造成建設(shè)單位費用增加

　　B.因拖欠民工工資，部分民工停工抗議導(dǎo)致工期延誤

　　C.施工單位因嚴(yán)重安全事故隱患且拒不改正而被監(jiān)理工程師責(zé)令暫停施工，致使工期延誤

　　D.由于為工人投保意外傷害險，因公致殘工人的醫(yī)療等費用由保險公司支付

　　44、下列糾紛、爭議中，不適用于《仲裁法》調(diào)整的是(　　)。

　　A.合同糾紛

　　B.勞動爭議仲裁

　　C.侵權(quán)糾紛

　　D.工程款糾紛

　　45、根據(jù)《立法法》的規(guī)定，同一機(jī)關(guān)制定的新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致時，由(　　)裁決。

　　A.最高人民法院

　　B.制定機(jī)關(guān)

　　C.最高人民檢察院

　　D.國務(wù)院

　　46、關(guān)于勞動試用期的表述中，不正確的是(　　)。

　　A.同一用人單位與同一勞動者只能約定1次試用期

　　B.勞動合同期限3個月以上不滿1年的，試用期不得超過1個月

　　C.勞動合同期限1年以上不滿3年的，試用期不得超過2個月

　　D.3年以上固定期限和無固定期限的勞動合同，試用期不得超過3個月

　　47、對法的效力層級的表述中，不正確的是(　　)。

　　A.新法優(yōu)于舊法

　　B.特別法優(yōu)于一般法

　　C.民法至上

　　D.上位法優(yōu)于下位法

　　48、在土地承包經(jīng)營期限內(nèi)，對個別承包經(jīng)營者之間承包的土地進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整的，必須經(jīng)村民會議(　　)以上成員或者村民代表的同意。

　　A.1/3

　　B.2/3

　　C.1/2

　　D.3/4

　　49、建設(shè)工程施工合同中承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償損失責(zé)任的是(　　)。

　　A.要求壓縮合同約定工期造成的損失

　　B.驗收違法行為造成的損失

　　C.中途變更承攬工作要求造成的損失

　　D.與監(jiān)理單位串通造成的損失

　　50、工程項目管理是指從事工程項目管理的企業(yè)受(　　)委托，按照合同約定，代表其對工程項目的組織實施進(jìn)行全過程或若干階段的管理和服務(wù)。

　　A.建設(shè)單位

　　B.施工單位

　　C.勘察單位

　　D.監(jiān)理單位

編輯推薦：

　　51、甲委托乙代理其出售某處房產(chǎn)。乙與丙串通以低于市場價格簽訂房產(chǎn)買賣合同，將該房產(chǎn)賣給丙，乙收取丙回扣3萬元。根據(jù)代理法律制度，甲遭受的損失應(yīng)由(　　)承擔(dān)。

　　A.甲

　　B.乙

　　C.甲、乙連帶

　　D.乙、丙連帶

　　52、招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或者組織來投標(biāo)，這種招標(biāo)方式稱為(　　)。

　　A.公開招標(biāo)

　　B.邀請招標(biāo)

　　C.議標(biāo)

　　D.定向招標(biāo)

　　53、甲施工單位違反施工程序，導(dǎo)致一棟7層正在建設(shè)的樓房倒塌，致使5名工人死亡，20名工人重傷，直接經(jīng)濟(jì)損失4000多萬元。根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》的規(guī)定，該事件屬于(　　)事故。

　　A.特別重大

　　B.重大

　　C.較大

　　D.一般

　　54、甲施工企業(yè)于2014年5月1日向乙企業(yè)發(fā)出采購80 t鋼材的要約，乙于2014年5月5日發(fā)出同意出售的承諾信件。2014年5月8日，信件寄至甲企業(yè)，時逢其總經(jīng)理外出，2014年5月9日，總經(jīng)理知悉了該信內(nèi)容，遂于2014年5月10日回電傳告知乙收到承諾。該承諾自(　　)起生效。

　　A.2014年5月5日

　　B.2014年5月8日

　　C.2014年5月9日

　　D.2014年5月10日

　　55、不符合工程質(zhì)量檢測單位的資質(zhì)和檢測規(guī)定的是(　　)。

　　A.檢測人員不得同時受聘于兩個或者兩個以上的檢測機(jī)構(gòu)

　　B.檢測機(jī)構(gòu)不得轉(zhuǎn)包檢測業(yè)務(wù)

　　C.檢測機(jī)構(gòu)和檢測人員推薦或者監(jiān)制建筑材料、構(gòu)(配)件和設(shè)備

　　D.質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)由工程項目建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測

　　56、注冊建造師異地執(zhí)業(yè)的，工程所在地省級人民政府建設(shè)主管部門應(yīng)當(dāng)將處理建議轉(zhuǎn)交注3冊建造師注冊所在地(　　)。

　　A.省級人民政府建設(shè)主管部門

　　B.縣級人民政府建設(shè)主管部門

　　C.市級人民政府建設(shè)主管部門

　　D.省級人民政府工商行政管理部門

　　57、某項目的招標(biāo)人于2009年6月1日向中標(biāo)人發(fā)出了中標(biāo)通知書，雙方于2009年6月25日簽訂了合同。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，招標(biāo)人應(yīng)在(　　)前向有關(guān)部門提交招標(biāo)投標(biāo)情況的書面報告。

　　A.2009年6月15日

　　B.2009年6月30日

　　C.2009年7月10日

　　D.2009年7月25日

　　58、針對合同價款確定的敘述中，不正確的是(　　)。

　　A.招標(biāo)工程的合同價款由發(fā)包人、承包人依據(jù)工程預(yù)算書在協(xié)議書內(nèi)約定

　　B.招標(biāo)工程的合同價款由發(fā)包人、承包人依據(jù)中標(biāo)通知書中的中標(biāo)價格在協(xié)議書內(nèi)約定

　　C.合同價款在協(xié)議書內(nèi)約定后，任何一方不得擅自改變

　　D.合同價款的確定方式有固定價格合同、可調(diào)價格合同、成本加酬金合同，雙方可在專用條款內(nèi)約定采用其中一種

　　59、潛在投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對招標(biāo)文件有異議的，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時間(　　)日前提出。

　　A.5

　　B.7

　　C.10

　　D.20

　　60、根據(jù)《社會消防安全教育培訓(xùn)規(guī)定》的規(guī)定，在建工程的施工單位應(yīng)當(dāng)開展的消防安全教育工作不包括(　　)。

　　A.組織滅火和應(yīng)急疏散演練

　　B.對明火作業(yè)人員的個人素質(zhì)要求達(dá)到專業(yè)消防安全人員的標(biāo)準(zhǔn)

　　C.建設(shè)工程施工前應(yīng)當(dāng)對施工人員進(jìn)行消防安全教育

　　D.在建設(shè)工地醒目位置、施工人員集中住宿場所設(shè)置消防安全宣傳欄，懸掛消防安全掛圖和消防安全警示標(biāo)識

編輯推薦：

　　61、建筑(　　)應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)及有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件和建筑工程承包合同，對承包單位在施工質(zhì)量、建設(shè)工期和建設(shè)資金使用等方面，代表建設(shè)單位實施監(jiān)督。

　　A.監(jiān)理單位

　　B.勘察單位

　　C.施工單位

　　D.設(shè)計單位

　　62、甲、乙雙方因工程款糾紛引發(fā)訴訟，案件經(jīng)過兩級法院審理終結(jié)。由于對二審判決結(jié)果不服，甲欲向上一級人民法院申請再審。甲提出的下列事實和理由，不能得到法院準(zhǔn)許的有(　　)。

　　A.二審判決書未經(jīng)甲方簽收

　　B.有新的證據(jù)足以推翻原判決

　　C.二審判決適用法律有明顯錯誤

　　D.二審法官應(yīng)當(dāng)回避的沒有回避

　　63、 2011年3月20日，張某取得一級建造師注冊執(zhí)業(yè)證書，2011年6月20日，張某變更執(zhí)業(yè)單位，與原聘用單位解除勞動關(guān)系，并按規(guī)定辦理了注冊變更手續(xù)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，張某的注冊有效期應(yīng)當(dāng)截止到(　　)。

　　A.2016年6月20日

　　B.2015年6月20日

　　C.2015年3月20日

　　D.2014年3月20日

　　64、 2013年4月10日，某公司的主要負(fù)責(zé)人張某在生產(chǎn)經(jīng)營中未履行《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的安全生產(chǎn)管理職責(zé)，2013年6月22日導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的發(fā)生并受到刑事處罰。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，張某自刑罰執(zhí)行完畢之日起(　　)年內(nèi)不得擔(dān)任任何生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人。

　　A.8

　　B.7

　　C.6

　　D.5

　　65、《建筑法》規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取施工許可證之日起(　　)個月內(nèi)開工。因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延期。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.6

　　66、某市A區(qū)的建設(shè)單位將其位于本市8區(qū)的辦公樓發(fā)包給本市C區(qū)的施工企業(yè)，雙方在本市D區(qū)簽訂了施工合同，合同中未約定糾紛法院管轄地。后因工程質(zhì)量問題產(chǎn)生糾紛，則建設(shè)單位可以向該市(　　)人民法院提起訴訟。

　　A.A區(qū)或B區(qū)

　　B.B區(qū)或C區(qū)

　　C.C區(qū)或D區(qū)

　　D.D區(qū)或A區(qū)

　　67、依照《行政許可法》的規(guī)定，行政許可采取統(tǒng)一辦理或者聯(lián)合辦理、集中辦理的，辦理的時間不得超過45日;45日內(nèi)不能辦結(jié)的，經(jīng)(　　)人民政府負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以延長15日，并應(yīng)當(dāng)將延長期限的理由告知申請人。

　　A.本級

　　B.縣級

　　C.市級

　　D.省級

　　68、根據(jù)《節(jié)約能源法》的規(guī)定，以下關(guān)于建筑節(jié)能的表述，錯誤的是(　　)。

　　A.企業(yè)可以制定嚴(yán)于國家標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)

　　B.國家實行固定資產(chǎn)項目節(jié)能評估和審查制度

　　C.不符合強制性節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的項目不得開工建設(shè)

　　D.建筑工程的監(jiān)理單位可以不遵守建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)

　　69、下列對債權(quán)請求權(quán)提出訴訟時效抗辯的，法院應(yīng)予支持的是(　　)。

　　A.支付存款本金及利息請求權(quán)

　　B.就寄存財物被丟失或損毀向責(zé)任人要求賠償?shù)恼埱髾?quán)

　　C.基于投資關(guān)系產(chǎn)生的繳付出資請求權(quán)

　　D.兌付國債、金融債券以及向不特定對象發(fā)行的企業(yè)債券本息請求權(quán)

　　70、建設(shè)工程開工后能否順利實施的關(guān)鍵是(　　)。

　　A.已經(jīng)確定施工企業(yè)

　　B.有保證工程質(zhì)量和安全的具體措施

　　C.建設(shè)資金的落實

　　D.已經(jīng)辦理該建筑工程用地批準(zhǔn)手續(xù)

編輯推薦：

　　二、多項選擇題(共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選每個選項得0.5分)

　　71、某項目在施工過程中發(fā)生火災(zāi)，鄰近的甲單位主動組織人員滅火，這一行為減少了施工單位的損失8萬元，甲單位因此損失1萬元。則下列說法中，不正確的是(　　)。

　　A.甲單位只能自行承擔(dān)這一損失

　　B.甲單位可以要求施工單位支付4萬元

　　C.甲單位有權(quán)要求施工單位支付1萬元

　　D.甲單位應(yīng)當(dāng)要求施工單位支付5萬元

　　E.甲單位有權(quán)要求施工單位支付2萬元

　　72、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，建設(shè)單位有(　　)行為，責(zé)令改正，處20萬元以上50萬元以下的罰款。

　　A.任意壓縮合理工期的

　　B.迫使承包方以低于成本的價格競標(biāo)的

　　C.建設(shè)項目必須實行工程監(jiān)理而未實行工程監(jiān)理的

　　D.施工圖設(shè)計文件經(jīng)審查合格后施工的

　　E.明示或者暗示施工單位使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)(配)件和設(shè)備的

　　73、根據(jù)《勞動合同法》的規(guī)定，以下屬于用人單位可以單方解除勞動合同的情形有(　　)。

　　A.王某在工作中嚴(yán)重失職，給用人單位造成重大損害的

　　B.趙某被依法追究刑事責(zé)任的

　　C.張某患病在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的

　　D.孫某不能勝任工作，經(jīng)過調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的

　　E.李某在試用期間被證明不符合錄用條件的

　　74、外觀設(shè)計必須具備的條件包括(　　)。

　　A.具有美感

　　B.是對產(chǎn)品的外表所作的設(shè)計

　　C.是形狀、圖案、色彩或者其結(jié)合的設(shè)計

　　D.是適合于工業(yè)上應(yīng)用的新設(shè)計

　　E.對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術(shù)方案

　　75、甲施工企業(yè)與乙鋼材生產(chǎn)企業(yè)簽訂一份600萬元人民幣的鋼材購銷合同，合同約定甲施工企業(yè)分期付款，最后一筆尾款于2013年8月31日之前付清，丙企業(yè)在貸款合同的保證人一欄中加蓋了企業(yè)的印章。甲施工企業(yè)逾期沒有還清欠款，乙鋼材生產(chǎn)企業(yè)于2013年

　　9月20日向法院提起訴訟。下列關(guān)于保證責(zé)任和保證期間的表述中，不正確的是(　　)。

　　A.丙企業(yè)承擔(dān)一般保證責(zé)任，保證期間為自2013年8月31日起6個月

　　B.丙企業(yè)承擔(dān)一般保證責(zé)任，保證期間為自2013年9月20日起6個月

　　C.丙企業(yè)承擔(dān)連帶保證責(zé)任，保證期間為自2013年8月31日起6個月

　　D.丙企業(yè)承擔(dān)連帶保證責(zé)任，保證期間為自2013年9月20日起6個月

　　E.丙企業(yè)承擔(dān)違約責(zé)任，保證期間為自2013年9月20日起6個月

　　76、甲、乙兩施工單位于2010年2月12日組成了聯(lián)合體投標(biāo)，雙方約定，如因施工質(zhì)量問題導(dǎo)致建設(shè)單位索賠，各自承擔(dān)索賠額的50%。施工過程中建設(shè)單位確因質(zhì)量原因索賠60萬元，則下列關(guān)于此索賠和賠償責(zé)任承擔(dān)的說法中，正確的有(　　)。

　　A.如甲無過錯，則其有權(quán)拒絕先行賠付

　　B.建設(shè)單位可直接要求甲承擔(dān)60萬元

　　C.建設(shè)單位可直接要求乙承擔(dān)60萬元

　　D.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)要求質(zhì)量缺陷的過錯方承擔(dān)主要責(zé)任

　　E.先行賠付的一方，有權(quán)就超出50%的部分向另一方追償

　　77、根據(jù)我國《合同法》的相關(guān)規(guī)定，下列施工合同履行過程中發(fā)生的情形，當(dāng)事人可以解除合同的有(　　)。

　　A.發(fā)生泥石流將擬建工廠選址覆蓋

　　B.由于報價失誤，施工單位在訂立合同后表示無力履行

　　C.建設(shè)單位延期支付工程款，經(jīng)催告后同意提供擔(dān)保

　　D.施工單位施工組織不力，導(dǎo)致工程工期延誤，使該項目已無投產(chǎn)價值

　　E.施工單位未經(jīng)建設(shè)單位同意，擅自更換了現(xiàn)場技術(shù)人員

　　78、 2010年7月1日，甲乙雙方簽訂建材買賣合同，總價款為100萬元，約定由買方支付定金30萬元。由于資金周轉(zhuǎn)困難，買方于2010年7月10 日只交付了25萬元，賣方予以簽收。根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，以下表述錯誤的是(　　)。

　　A.買賣合同是主合同，定金合同是從合同

　　B.買賣合同自2010年7月10日成立

　　C.定金合同自2010年7月1日成立

　　D.若賣方不能交付貨物，應(yīng)返還50萬元

　　E.若買方不履行購買義務(wù)，仍可以要求賣方返還5萬元

　　79、《行政訴訟法》規(guī)定，提起訴訟應(yīng)當(dāng)符合的條件包括(　　)。

　　A.有明確的被告

　　B.有具體的訴訟請求和事實根據(jù)

　　C.屬于人民法院受案范圍和受訴人民法院管轄

　　D.原告有充分的證據(jù)

　　E.原告是認(rèn)為具體行政行為侵犯其合法權(quán)益的公民、法人或者其他組織

　　80、承攬合同中，定作人的義務(wù)包括(　　)。

　　A.支付報酬的義務(wù)

　　B.依法賠償損失的義務(wù)

　　C.驗收工作成果的義務(wù)

　　D.交付符合質(zhì)量要求工作成果的義務(wù)

　　E.材料檢驗的義務(wù)

編輯推薦：

　　81、建設(shè)單位因急于投產(chǎn)，擅自使用了未經(jīng)竣工驗收的工程。使用過程中，建設(shè)單位發(fā)現(xiàn)了一些質(zhì)量缺陷，遂以質(zhì)量不符合約定為由將施工單位訴到人民法院，則下列情形中，能夠獲得人民法院支持的有(　　)。

　　A.因建設(shè)單位使用不當(dāng)造成防水層損壞

　　B.因工人操作失誤造成制冷系統(tǒng)損壞

　　C.因百年一遇的臺風(fēng)造成屋面損毀

　　D.使用中地基基礎(chǔ)出現(xiàn)非正常沉陷

　　E.使用中主體某處大梁出現(xiàn)裂縫

　　82、勞動合同應(yīng)當(dāng)具備的條款包括(　　)。

　　A.工作時間和休息休假

　　B.勞動報酬

　　C.補充保險

　　D.勞動合同期限

　　E.工作內(nèi)容和工作地點

　　83、甲某為乙建筑公司的員工，2010年3月10日，甲某在沒有乙建筑公司委托的情況下，卻以乙建筑公司代理人的身份與丁水泥供應(yīng)商訂購了一批水泥。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，以下表述中，錯誤的有(　　)。

　　A.甲某的行為屬表見代理，該合同有效

　　B.甲某的行為屬無權(quán)代理，該合同無效

　　C.水泥供應(yīng)商有正當(dāng)理由相信甲某有代理權(quán)，該合同才成立

　　D.水泥供應(yīng)商有正當(dāng)理由相信甲某有代理權(quán)，如果乙建筑公司不支付水泥貨款，甲某就要承擔(dān)違約責(zé)任

　　E.水泥供應(yīng)商即使有正當(dāng)理由相信甲某有代理權(quán)，該合同仍然不成立

　　84、關(guān)于仲裁調(diào)解的表述中，正確的有(　　)。

　　A.仲裁調(diào)解是仲裁機(jī)構(gòu)對受理的仲裁案件進(jìn)行的調(diào)解

　　B.仲裁庭在作出裁決前，可以先行調(diào)解

　　C.當(dāng)事人自愿調(diào)解的，仲裁庭應(yīng)當(dāng)調(diào)解

　　D.調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，仲裁庭只能制作調(diào)解書

　　E.調(diào)解書經(jīng)雙方當(dāng)事人簽收后，即發(fā)生法律效力

　　85、某單位生產(chǎn)過程中，有如下具體安排，其中符合《勞動法》勞動保護(hù)規(guī)定的有(　　)。

　　A.批準(zhǔn)女工孫某只能休產(chǎn)假120 d

　　B.安排懷孕6個月的女工錢某從事夜班工作

　　C.安排女工趙某在經(jīng)期從事高溫焊接作業(yè)

　　D.安排15歲的周某擔(dān)任倉庫管理員

　　E.安排17歲的李某擔(dān)任礦井安檢員

　　86、申請外商投資建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)應(yīng)當(dāng)向建設(shè)行政主管部門提交的資料包括(　　)。

　　A.外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書

　　B.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照

　　C.外商投資建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申請表

　　D.投資方的銀行資信證明

　　E.企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書

　　87、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列當(dāng)事人可以解除合同的情形有(　　)。

　　A.當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行

　　B.在履行期限屆滿之后，當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)

　　C.因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的

　　D.當(dāng)事人一方遲延履行債務(wù)

　　E.因違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的

　　88、根據(jù)《行政復(fù)議法》的規(guī)定，可申請行政復(fù)議的具體行政行為包括(　　)。

　　A.認(rèn)為行政機(jī)關(guān)侵犯合法的經(jīng)營自主權(quán)的

　　B.不服行政機(jī)關(guān)對民事糾紛作出的調(diào)解或者其他處理的

　　C.對行政機(jī)關(guān)作出的行政拘留等行政處罰決定不服的

　　D.認(rèn)為行政機(jī)關(guān)的其他具體行政行為侵犯其合法權(quán)益的

　　E.認(rèn)為行政機(jī)關(guān)違法集資、征收財物、攤派費用或者違法要求履行其他義務(wù)的

　　89、注冊建造師不得有的行為包括(　　)。

　　A.在執(zhí)業(yè)過程中實施商業(yè)賄賂

　　B.簽署有虛假記載等不合格的文件

　　C.允許他人以自己的名義從事執(zhí)業(yè)活動

　　D.同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執(zhí)業(yè)

　　E.在執(zhí)業(yè)范圍和聘用單位業(yè)務(wù)范圍內(nèi)從事執(zhí)業(yè)活動

　　90、按照《國家賠償法》的規(guī)定，行政機(jī)關(guān)及其工作人員在行使行政職權(quán)時有(　　)侵犯人身權(quán)情形之一的，受害人有取得賠償?shù)臋?quán)利。

　　A.違法拘留的

　　B.違法采取限制公民人身自由的行政強制措施的

　　C.違法使用武器、警械造成公民身體傷害或者死亡的

　　D.非法拘禁或者以其他方法非法剝奪公民人身自由的

　　E.因公民、法人和其他組織自己的行為致使損害發(fā)生的

編輯推薦：

　　91、為制止侵權(quán)行為，權(quán)利人在起訴前向人民法院申請保全證據(jù)。保全方法正確的有(　　)。

　　A.對文書、物品等進(jìn)行錄像、拍照、抄寫

　　B.對文書、物品等進(jìn)行復(fù)制

　　C.向證人進(jìn)行詢問調(diào)查、記錄證人證言

　　D.對證據(jù)進(jìn)行鑒定或勘驗

　　E.將獲取的證據(jù)材料交給當(dāng)事人保管

　　92、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利應(yīng)當(dāng)通知債務(wù)人。其債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的通知(　　)。

　　A.不得自行撤銷

　　B.有權(quán)自行撤銷

　　C.經(jīng)受讓人同意可以撤銷

　　D.經(jīng)債務(wù)人同意可以撤銷

　　E.必須經(jīng)各方協(xié)商一致才能撤銷

　　93、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工單位有(　　)行為，責(zé)令限期改正。

　　A.在竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍的

　　B.施工現(xiàn)場臨時搭建的建筑物不符合安全使用要求的

　　C.施工前未對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求作出詳細(xì)說明的

　　D.未對因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等采取專項防護(hù)措施的

　　E.未根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場采取相應(yīng)的安全施工措施的

　　94、工程監(jiān)理單位的質(zhì)量義務(wù)包括(　　)。

　　A.依法承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)

　　B.對有隸屬關(guān)系或其他利害關(guān)系的回避

　　C.依法參與建設(shè)工程質(zhì)量事故分析

　　D.依法對設(shè)計文件進(jìn)行技術(shù)交底

　　E.依法規(guī)范設(shè)計對建筑材料等的選用

　　95、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，必須實行監(jiān)理的建設(shè)工程有(　　)。

　　A.國家重點建設(shè)工程

　　B.成片開發(fā)建設(shè)的住宅小區(qū)工程

　　C.中小型公用事業(yè)工程

　　D.利用國際組織貸款、援助資金的工程

　　E.利用外國政府貸款、援助資金的工程

　　96、《侵權(quán)責(zé)任法》規(guī)定，承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的方式主要有(　　)。

　　A.停止侵害

　　B.排除妨礙

　　C.管制

　　D.消除危險

　　E.返還財產(chǎn)

　　97、施工單位的下列作法中，違反國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律規(guī)定的有(　　)。

　　A.在施工現(xiàn)場附近的河流中清洗油桶

　　B.將施工垃圾處理后倒入附近河流

　　C.轉(zhuǎn)運施工廢棄物時未對其進(jìn)行遮蓋

　　D.居民區(qū)附近的高架橋施工時未設(shè)置噪聲屏障

　　E.工程搶修工作一直持續(xù)到22時

　　98、仲裁過程中，如當(dāng)事人雙方達(dá)成了調(diào)解協(xié)議，則仲裁庭下述作法正確的有(　　)。

　　A.制作調(diào)解書

　　B.制作仲裁書

　　C.駁回申請

　　D.撤銷案件

　　E.要求當(dāng)事人撤回申請

　　99、根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，施工總承包企業(yè)資質(zhì)序列，劃分為(　　)等12個資質(zhì)類別。

　　A.房屋建筑工程

　　B.公路工程

　　C.港口與航道工程

　　D.電力工程

　　E.地基與基礎(chǔ)工程

　　100、《建筑法》規(guī)定，違反本法規(guī)定，未取得施工許可證或者開工報告未經(jīng)批準(zhǔn)擅自施工的，責(zé)令改正，對不符合開工條件的(　　)。

　　A.吊銷營業(yè)執(zhí)照

　　B.降低資質(zhì)等級

　　C.責(zé)令停止施工

　　D.可以處以罰款

　　E.責(zé)令停業(yè)整頓

編輯推薦：

　　參考答案

　　1-10BCBBD BBCCC

　　11-20BDACC BDADD

　　21-30DACDB CCAAC

　　31-40ADBCC ACBDB

　　41-50CDABB DCBDA

　　51-60DACBC AAACB

　　61-70AADDC BADBC

　　71ABDE 72ABCE 73ABE 74ABCD 75ABDE

　　76BCE 77ABD 78BCD 79ABCE 80ABC

　　81DE 82ABDE 83ABDE 84ABCE 85ABC

　　86ABCD 87ACDE 88ACDE 89ABCD 90ABCD

　　91ABCD 92AC 93BCDE 94AB 95ABDE

　　96ABDE 97ABCD 98AB 99ABCD 100CD

編輯推薦：