2015一級建造師法規(guī)考前提高模擬題-一級建造師考前模擬題

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校一級建造師考試頻道，為方便各位一級建造師考生更好的備考2015年一級建造師考試，特地整理一級建造師考試相關(guān)練習題，并附參考答案與解析，本文為2015一級建造師法規(guī)考前提高模擬題-一級建造師考前模擬題，希望各位一級建造師考生通過做練習題提高自己。更多資料敬請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校一級建造師考試頻道或【ctrl鍵+D】手動收藏此頁面。

　　一、單項選擇題(共70題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)

　　1、以下情形中，不屬于行政調(diào)解的是(　　)。

　　A.鄉(xiāng)人民政府對所屬行政村村民宅基地使用權(quán)糾紛進行的調(diào)解

　　B.建設(shè)行政主管部門對拖欠工程款糾紛進行的調(diào)解

　　C.勞動行政主管部門對公司拖欠員工工資糾紛進行的調(diào)解

　　D.行政機關(guān)對所屬公務(wù)員之間的借款糾紛進行的調(diào)解

　　2、項目負責人每月帶班生產(chǎn)時間最低為本月施工時間的(　　)%。

　　A.50

　　B.60

　　C.75

　　D.80

　　3、施工合同約定按照固定價格結(jié)算工程價款，承包人請求對建設(shè)工程造價進行鑒定的，人民法院應(yīng)(　　)。

　　A.予以支持

　　B.不予支持

　　C.征求發(fā)包人意見

　　D.要求承包人提供證據(jù)

　　4、定金是合同當事人一方預(yù)先支付給對方的款項，其目的在于擔保合同(　　)的實現(xiàn)。

　　A.債權(quán)

　　B.債務(wù)

　　C.主體

　　D.內(nèi)容

　　5、下列不屬于承租人的主要義務(wù)的是(　　)。

　　A.支付租金

　　B.恰當使用租賃物

　　C.妥善保管租賃物

　　D.保證無第三人對租賃物主張權(quán)利

　　6、應(yīng)當公開招標的工程建設(shè)項目，經(jīng)批準可以進行邀請招標的是(　　)。

　　A.技術(shù)比較復(fù)雜

　　B.受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇

　　C.采用公開招標方式的費用過大

　　D.涉及國家安全、國家秘密、搶險救災(zāi)的

　　7、下列關(guān)于勞動合同試用期的表述中錯誤的是(　　)。

　　A.勞動合同期限為5個月的，試用期不得超過1個月

　　B.勞動合同期限為1年以上不滿3年的，試用期不得超過2個月

　　C.無固定期限勞動合同，試用期不得超過3個月

　　D.以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動合同，不得約定試用期

　　8、下列可以分兩段進行招標的項目是(　　)。

　　A.技術(shù)復(fù)雜的項目

　　B.潛在投標人較多的項目

　　C.潛在投標人較少的項目

　　D.精確擬定技術(shù)規(guī)格的項目

　　9、因港口作業(yè)中發(fā)生糾紛提起的訴訟，由(　　)人民法院管轄。

　　A.原告住所地

　　B.被告住所地

　　C.合同簽訂地

　　D.港口所在地

　　10、施工企業(yè)應(yīng)建立的建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理基本制度中，(　　)是建筑生產(chǎn)中最基本的安全管理制度，是所有安全規(guī)章制度的核心。

　　A.安全生產(chǎn)責任制度

　　B.群防群治制度

　　C.安全生產(chǎn)教育培訓制度

　　D.安全責任追究制度

　　11、特種作業(yè)人員的范圍由(　　)確定。

　　A.國務(wù)院

　　B.國務(wù)院建設(shè)行政主管部門

　　C.國務(wù)院負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門

　　D.國務(wù)院負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門會同國務(wù)院有關(guān)部門

　　12、下列情形中應(yīng)當進行重新招標的是(　　)。

　　A.僅有3個投標人應(yīng)當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，將投標文件送達投標地點

　　B.潛在投標人或者其他利害關(guān)系人對資格預(yù)審文件有異議

　　C.通過資格預(yù)審的申請人少于3個

　　D.潛在投標人或者其他利害關(guān)系人對招標文件有異議的

　　13、公民、法人或者其他組織認為具體行政行為侵犯其合法權(quán)益的，可以自知道該具體行政行為之日起(　　)內(nèi)提出行政復(fù)議申請，但是法律另有規(guī)定的除外。

　　A.15日

　　B.60日

　　C.6個月

　　D.2年

　　14、屬于行政責任種類的是(　　)。

　　A.留用察看

　　B.罰金

　　C.記大過

　　D.拘役

　　15、由國家行政機關(guān)或其授權(quán)的企事業(yè)單位、團體，對公民和法人違反行政管理法律、法規(guī)的行為所實施的制裁屬于(　　)。

　　A.刑事處罰

　　B.行政處罰

　　C.行政處分

　　D.民事責任

　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校一級建造師頻道及考試一級建造師考試論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

編輯推薦：

　一級注冊建造師考試備考各科練習題匯總

　一級建造師考試各科目自測選練習題匯總

　　16、以下不屬于委托人對訴訟代理人進行特別授權(quán)的情形是(　　)。

　　A.宣讀有原告簽字的起訴書

　　B.變更訴訟請求

　　C.進行和解

　　D.放棄訴訟請求

　　17、下面的說法中，錯誤的是(　　)。

　　A.禁止安排女職工從事有毒有害的工作

　　B.不得安排懷孕7個月以上的女職工從事夜班工作

　　C.不得安排未成年工從事國家規(guī)定的第4級體力勞動強度的工作

　　D.女職工生育不得少于90天的產(chǎn)假

　　18、下列施工現(xiàn)場專職安全生產(chǎn)管理人員的職責是(　　)。

　　A.編制危險性較大工程安全專項施工方案

　　B.對不符合安全生產(chǎn)條件的設(shè)施、設(shè)備、器材，有權(quán)當場查封

　　C.制定施工現(xiàn)場生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案

　　D.對施工現(xiàn)場存在的安全隱患有權(quán)責令立即整改

　　19、經(jīng)人民法院兩次合法傳喚，原告無正當理由拒不到庭的，法院有權(quán)(　　)。

　　A.缺席判決

　　B.視為申請撤訴

　　C.駁回原告訴訟請求

　　D.拘傳原告到庭

　　20、關(guān)于投標人發(fā)生重大變化的告知義務(wù)，下列說法正確的是(　　)。

　　A.投標人發(fā)生合并情況時，可以及時書面告知招標人

　　B.投標人發(fā)生破產(chǎn)情況時，應(yīng)當及時告知招標人

　　C.投標人發(fā)生重大變化后仍符合招標文件規(guī)定的資格條件的，可以不用告知

　　D.投標人不再具備資格預(yù)審文件規(guī)定的資格條件時，應(yīng)當及時書面告知招標人

　　21、下列關(guān)于保證金的說法正確的是(　　)。

　　A.履約保證金不得超過中標合同金額的2%

　　B.招標人在招標文件中要求投標人提交投標保證金的，投標保證金不得超過招標項目估算價的10%

　　C.投標保證金有效期應(yīng)當與投標有效期一致

　　D.中標人不履行與招標人訂立的合同的，投標保證金不予退還

　　22、在抵押擔保中(　　)。

　　A.債務(wù)人或者第三人可以是擔保人

　　B.擔保期間不轉(zhuǎn)移對財產(chǎn)的占有

　　C.債權(quán)人有權(quán)優(yōu)先受償

　　D.債務(wù)人不履行債務(wù)時，可以依法拍賣抵押物

　　23、國有資金占主導(dǎo)地位的依法必須進行招標的項目，招標人應(yīng)當確定中標人為(　　)。

　　A.排名第一的中標候選人

　　B.報價最高的中標候選人

　　C.報價最低的中標候選人

　　D.排名前三的中標候選人擇優(yōu)選擇

　　24、職工因工傷而享有的停工留薪期一般不超過(　　)。

　　A.6個月

　　B.12個月

　　C.24個月

　　D.36個月

　　25、保險合同訂立的雙方當事人是(　　)。

　　A.保險人與投保人

　　B.投保人與受益人

　　C.保險人與被保險人

　　D.保險人與受益人

　　26、下列關(guān)于工程檔案資料移交的說法中，錯誤的是(　　)。

　　A.移交工程檔案資料是建設(shè)單位的義務(wù)

　　B.專業(yè)分包單位整理好各項資料后移交總承包單位匯總

　　C.監(jiān)理單位整理好各項資料后移交總承包單位匯總

　　D.對改建擴建和重要部位維修的工程，亦須據(jù)實修改補充和完善原檔案

　　27、某建設(shè)單位委托設(shè)計單位進行工程設(shè)計，設(shè)計單位指定王某為建筑設(shè)計師，王某完成了設(shè)計方案并交付建設(shè)單位，其王某享有的權(quán)利是(　　)。

　　A.使用權(quán)

　　B.著作權(quán)

　　C.署名權(quán)

　　D.所有權(quán)

　　28、生產(chǎn)安全事故發(fā)生后，生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人有下列行為，可處拘留的是(　　)。

　　A.逃匿

　　B.瞞報

　　C.謊報

　　D.擅離職守

　　29、某結(jié)構(gòu)工程施工中，模板支撐系統(tǒng)坍塌導(dǎo)致重大質(zhì)量事故，則施工單位應(yīng)在事故發(fā)生后(　　)小時內(nèi)報告工程所在地建設(shè)行政主管部門。

　　A.1

　　B.2

　　C.12

　　D.24

　　30、仲裁是解決建筑工程合同糾紛法律解決途徑之一，其基本特點中不包括(　　)。

　　A.獨立性

　　B.公權(quán)性

　　C.保密性

　　D.自愿性

　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校一級建造師頻道及考試一級建造師考試論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

編輯推薦：

　一級注冊建造師考試備考各科練習題匯總

　一級建造師考試各科目自測選練習題匯總

　　31、根據(jù)我國《民事訴訟法》，當事人申請強制執(zhí)行的期間為(　　)。從法律文書規(guī)定履行期間的最后一日起計算;法律文書未規(guī)定履行期間的，從法律文書生效之日起計算。

　　A.3個月

　　B.6個月

　　C.1年

　　D.2年

　　32、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，(　　)在領(lǐng)取施工許可證或者開工報告前，應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。

　　A.建設(shè)單位

　　B.施工單位

　　C.監(jiān)理單位

　　D.政府工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)

　　33、某商業(yè)寫字樓工程竣工交付后，其地下車庫汽車坡道擋土墻因傾斜而部分坍塌，后經(jīng)鑒定確認由于設(shè)計高厚比不符合要求造成的，則(　　)。

　　A.應(yīng)由施工單位承擔維修責任

　　B.應(yīng)由建設(shè)單位負責維修，再向設(shè)計單位索賠

　　C.應(yīng)由設(shè)計單位負責維修

　　D.應(yīng)由施工單位負責維修，再通過建設(shè)單位向設(shè)計單位索賠

　　34、施工單位于6月1日提交工程竣工驗收報告，建設(shè)單位因故不予組織竣工驗收;同年10月8日建設(shè)單位組織竣工驗收時因監(jiān)理單位過錯未能正常進行;10月20日建設(shè)單位實際使用該工程，則施工單位承擔的保修期應(yīng)于(　　)起計算。

　　A.6月1日

　　B.8月30日

　　C.10月8日

　　D.10月20日

　　35、監(jiān)理工程師在建筑結(jié)構(gòu)混凝土澆筑施工過程中，需要連續(xù)不斷地監(jiān)督檢查，此種監(jiān)理方式稱為(　　)。

　　A.旁站

　　B.巡視

　　C.平行檢驗

　　D.巡查

　　36、施工企業(yè)資質(zhì)有效期屆滿，企業(yè)需要延續(xù)資質(zhì)證書有效期的，應(yīng)當在資質(zhì)證書有效期屆滿(　　)日前，申請辦理資質(zhì)延續(xù)手續(xù)。

　　A.15

　　B.30

　　C.60

　　D.90

　　37、張某通過考試合格取得國家一級建造師資格證書，三年后申請注冊。根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，其必須增加的程序是(　　)。

　　A.可以直接申請注冊

　　B.申請注冊須一個相關(guān)單位認定

　　C.須持有資格證、學歷證和身份證辦理注冊

　　D.須經(jīng)過繼續(xù)教育合格后方可辦理注冊

　　38、下列物權(quán)中，不屬于擔保物權(quán)的是(　　)。

　　A.抵押權(quán)

　　B.定金

　　C.質(zhì)押權(quán)

　　D.留置權(quán)

　　39、下列關(guān)于分兩階段進行招標的說法正確的是(　　)。

　　A.第二階段，投標人按照招標公告的要求提交帶報價的技術(shù)建議

　　B.第一階段，投標人按照招標文件的要求提交包括最終技術(shù)方案的投標文件

　　C.招標人在第一階段可以提出要求投標人提交投標保證金

　　D.對技術(shù)復(fù)雜或無法精確擬定技術(shù)規(guī)格的項目，招標人可以分兩階段進行招標

　　40、以下招標范圍內(nèi)的各類工程建設(shè)項目的項目總投資額均在人民幣3000萬元以下，其中必須招標的是(　　)。

　　A.甲工程施工單項合同估算價為人民幣150萬元

　　B.乙工程重要貨物采購單項合同估算價為人民幣80萬元

　　C.丙工程勘察、設(shè)計服務(wù)單項合同估算價為人民幣80萬元

　　D.丁工程監(jiān)理服務(wù)單項合同估算價為人民幣30萬元

　　41、下列法律中，屬于社會法律部門的是(　　)。

　　A.《預(yù)算法》

　　B.《建筑法》

　　C.《公司法》

　　D.《職業(yè)病防治法》

　　42、評標委員會成員在評標的過程中應(yīng)當客觀、公正地履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔(　　)。

　　A.連帶責任

　　B.共同責任

　　C.集體責任

　　D.個人責任

　　43、注冊建造師因工作單位變動，通過新聘單位進行注冊的行為屬于(　　)。

　　A.初始注冊

　　B.延續(xù)注冊

　　C.變更注冊

　　D.增項注冊

　　44、下列關(guān)于招標文件的說法正確的是(　　)。

　　A.國家對招標項目的技術(shù)、標準有規(guī)定的，招標人可以在招標文件中提出相應(yīng)要求或者以其他方式另行提出相應(yīng)要求

　　B.依法必須進行招標的項目，自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于15日

　　C.招標文件中應(yīng)當明確最高投標限價和最低投標限價

　　D.招標人應(yīng)當在招標文件中載明投標有效期

　　45、我國《擔保法》規(guī)定的合同擔保方式有(　　)。

　　A.留置

　　B.訂金

　　C.預(yù)付款

　　D.暫定金

　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校一級建造師頻道及考試一級建造師考試論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

編輯推薦：

　一級注冊建造師考試備考各科練習題匯總

　一級建造師考試各科目自測選練習題匯總

　　46、工程監(jiān)理單位的主要安全義務(wù)是(　　)。

　　A.審查、要求整改或暫時停工、報告

　　B.平行檢驗、旁站

　　C.咨詢、監(jiān)督

　　D.組織、控制、協(xié)調(diào)

　　47、商事仲裁裁決書自(　　)起發(fā)生法律效力。

　　A.作出后15日

　　B.送達當事人之日

　　C.作出后10日

　　D.作出之日

　　48、對于全部使用國有資金的項目，建設(shè)單位將建設(shè)工程肢解發(fā)包的，下列有關(guān)法律責任的說法正確的是(　　)。

　　A.重新審批該項目

　　B.應(yīng)當暫停項目執(zhí)行

　　C.應(yīng)當暫停資金撥付

　　D.責令改正，處以罰款

　　49、根據(jù)《招標投標法實施條例》，通過資格預(yù)審的申請人少于3個的，應(yīng)當(　　)。

　　A.暫停招標

　　B.增加申請人

　　C.重新招標

　　D.直接發(fā)包

　　50、某住宅樓工程的發(fā)包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款總計680萬元，經(jīng)雙方簽署還款協(xié)議約定：甲公司應(yīng)2013年5月1日前清償300萬元;同年6月1 日前清償200萬元;同年7月1日前清償100萬元;余款80萬元應(yīng)在同年7月31日前付清。但甲公司卻沒有支付任何一筆款項。乙公司訴訟時效起算日期應(yīng)是(　　)。

　　A.2013年5月1日

　　B.2013年6月1日

　　C.2013年7月1日

　　D.2013年7月31日

　　51、某施工單位在4月2日與保險公司簽訂了建筑意外傷害保險合同。工程計劃開工日期為4月20日，監(jiān)理工程師指令提前至4月10日進場施工。開工后第二天施工管理人員在工地遭受意外傷害。這時保險公司承擔保險責任的起算時間應(yīng)為(　　)。

　　A.4月2日

　　B.4月10日

　　C.4月20日

　　D.發(fā)生損害之日

　　52、某博物館擬對部分建筑文物進行修繕加固，則承攬該項目的施工單位須具備(　　)。

　　A.建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的相應(yīng)資質(zhì)等級證書

　　B.文物行政主管部門頒發(fā)的相應(yīng)等級文物保護工程資質(zhì)證書

　　C.A和B滿足其一即可

　　D.A和B必須同時具備

　　53、某建設(shè)單位與某招標代理公司簽訂一份招標代理合同，在合同履行過程中，雙方發(fā)生爭議并訴至法院。則受理法院應(yīng)當根據(jù)《合同法》分則中關(guān)于(　　)合同的相關(guān)規(guī)定處理。

　　A.行紀

　　B.技術(shù)服務(wù)

　　C.委托

　　D.居間

　　54、根據(jù)我國《民事訴訟法》，當事人申請司法確認調(diào)解協(xié)議，由雙方當事人依法共同向(　　)基層人民法院提出。

　　A.被告住所地

　　B.原告住所地

　　C.調(diào)解協(xié)議簽訂地

　　D.調(diào)解組織所在地

　　55、關(guān)于專利申請的說法，正確的是(　　)。

　　A.兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權(quán)授予最先申請的人

　　B.職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于發(fā)明人或設(shè)計人，申請被批準后，單位為專利權(quán)人

　　C.在中國沒有經(jīng)常居所的外國人，在中國可以自行申請專利和辦理其他專利事務(wù)

　　D.國務(wù)院專利行政部門收到專利申請文件之日為申請日，如果申請文件是郵寄的，以收到的郵戳日為申請日

　　56、依法解決合同條款空缺的首選方法是(　　)。

　　A.協(xié)議補充

　　B.按交易習慣履行

　　C.按照合同有關(guān)條款履行

　　D.由債權(quán)人決定

　　57、甲公司新建某商業(yè)項目的建設(shè)工期為24個月。根據(jù)《建筑工程施工許可管理辦法》，甲公司下列條件符合領(lǐng)取施工許可證必備條件的是(　　)。

　　A.已經(jīng)取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證

　　B.拆遷進度已經(jīng)超過50%

　　C.施工圖紙已由設(shè)計院完成

　　D.建設(shè)資金已達到合同價的25%

　　58、工程建設(shè)項目的質(zhì)量、安全第一責任人是(　　)。

　　A.總經(jīng)理

　　B.部門經(jīng)理

　　C.項目經(jīng)理

　　D.安全經(jīng)理

　　59、未經(jīng)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人同意，其他人不得使用該知識產(chǎn)權(quán)，這一屬性是知識產(chǎn)權(quán)的(　　)。

　　A.雙重性

　　B.地域性

　　C.專有性

　　D.時間性

　　60、建筑起重機械安裝單位的安全職責是(　　)。

　　A.監(jiān)督檢查建筑起重機械的使用情況

　　B.審核使用單位制定的建筑起重機械生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案

　　C.編制拆裝工程專項施工方案并由本單位技術(shù)負責人簽字

　　D.設(shè)置相應(yīng)的設(shè)備管理機構(gòu)或者配備專職的設(shè)備管理人員

　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校一級建造師頻道及考試一級建造師考試論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

編輯推薦：

　一級注冊建造師考試備考各科練習題匯總

　一級建造師考試各科目自測選練習題匯總

　　61、《中華人民共和國安全生產(chǎn)管理條例》由(　　)簽署發(fā)布。

　　A.全國人大常委會

　　B.國務(wù)院

　　C.國家主席

　　D.國務(wù)院總理

　　62、《綠色施工導(dǎo)則》規(guī)定，施工現(xiàn)場的照明設(shè)計應(yīng)以滿足最低照度為原則，照度不應(yīng)超過最低照度的(　　)。

　　A.50%

　　B.30%

　　C.20%

　　D.10%

　　63、根據(jù)《擔保法》，下列財產(chǎn)不可以抵押的是(　　)。

　　A.廠房

　　B.可轉(zhuǎn)讓的專利權(quán)

　　C.生產(chǎn)原材料

　　D.在建的建筑物

　　64、土地使用者需要改變土地使用權(quán)出讓合同約定的土地用途的，必須取得(　　)的同意。

　　A.土地管理部門

　　B.城市規(guī)劃行政主管部門

　　C.有批準權(quán)的人民政府

　　D.出讓方和城市規(guī)劃行政主管部門

　　65、某工程項目完工后施工單位于2011年3月5日提請建設(shè)單位進行竣工驗收，工程于2011年3月18日通過驗收，建設(shè)單位于2011年3月28日履行了備案手續(xù)，后于2011年4月2日工程交付建設(shè)單位使用，則該工程質(zhì)量保修期應(yīng)從(　　)算起。

　　A.2011年3月5日

　　B.2011年3月18日

　　C.2011年3月28日

　　D.2011年4月2日

　　66、下列關(guān)于建設(shè)工程承包制度說法正確的是(　　)。

　　A.依合同約定建筑材料由工程承包單位采購的，發(fā)包單位應(yīng)當指定承包單位購入用于工程的建筑材料

　　B.依合同約定由工程承包單位采購建筑構(gòu)配件的，應(yīng)當由發(fā)包單位指定建筑構(gòu)配件的生產(chǎn)廠、供應(yīng)商

　　C.工程勘察、設(shè)計、施工企業(yè)不可以組成聯(lián)合體對工程項目進行聯(lián)合總承包

　　D.工程總承包是國際通行的工程建設(shè)項目組織實施方式，有利于發(fā)揮具有較強技術(shù)力量和組織管理能力的大承包商的專業(yè)優(yōu)勢

　　67、公民、法人或者其他組織直接向人民法院提起行政訴訟的，應(yīng)當在知道作出具體行政行為之日起(　　)內(nèi)提出，法律另有規(guī)定的除外。

　　A.15日

　　B.30日

　　C.2個月

　　D.3個月

　　68、某建筑公司在建設(shè)項目施工過程中，發(fā)現(xiàn)一地下古墓葬，于是立即報告當?shù)匚奈镄姓�部門，文物行政部門接到報告后，應(yīng)當在(　　)小時內(nèi)趕赴工地現(xiàn)場。

　　A.12

　　B.24

　　C.48

　　D.36

　　69、對在建工程項目執(zhí)行施工安全強制性標準情況進行監(jiān)督檢查的主體是(　　)。

　　A.規(guī)劃審查機關(guān)

　　B.施工圖設(shè)計文件審查單位

　　C.建筑安全監(jiān)督管理機構(gòu)

　　D.工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)

　　70、下列建設(shè)工程項目必須進行公開招標的是(　　)。

　　A.某民營企業(yè)修建廠房

　　B.某民營漁業(yè)公司興修魚塘

　　C.某省興建經(jīng)濟適用住房

　　D.某外資超市修建地下停車場

　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校一級建造師頻道及考試一級建造師考試論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

編輯推薦：

　一級注冊建造師考試備考各科練習題匯總

　一級建造師考試各科目自測選練習題匯總

二、多項選擇題(共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選每個選項得0.5分)

　　71、對于投資額在30萬元以下的建筑工程，下列說法正確的是(　　)。

　　A.可以不申請施工許可證

　　B.屬于國務(wù)院建設(shè)行政主管部門規(guī)定的限額以下的小型工程

　　C.必須報國務(wù)院建設(shè)行政主管部門備案

　　D.必須辦理施工許可證

　　E.省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)行政主管部門可以根據(jù)當?shù)氐膶嶋H情況，對限額進行調(diào)整

　　72、工程重大安全事故罪的犯罪主體可以是(　　)。

　　A.建設(shè)單位

　　B.施工單位

　　C.安全生產(chǎn)監(jiān)督機構(gòu)

　　D.監(jiān)理單位

　　E.主要責任人

　　73、下列情形之中，可以認定為投標人相互串通投標的有(　　)。

　　A.不同投標人的投標文件相互混裝

　　B.屬于同一集團、協(xié)會、商會等組織成員的投標人按照該組織要求協(xié)同投標

　　C.招標人授意投標人撤換、修改投標文件

　　D.不同投標人委托同一單位辦理投標

　　E.單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位參加同一招標項目不同階段的投標。

　　74、在建設(shè)工程合同中，屬于承包人義務(wù)的有(　　)。

　　A.及時檢查隱蔽工程

　　B.參加工程驗收

　　C.提出工期索賠

　　D.自行完成建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)施工

　　E.對質(zhì)量不合格的工程無償修理

　　75、人民法院經(jīng)審理，認為具體行政行為有下列(　　)情形的，判決撤銷或者部分撤銷，并可以判決被告重新作出具體行政行為。

　　A.主要證據(jù)不足的

　　B.適用法律法規(guī)錯誤的

　　C.行政處罰顯失公正的

　　D.被告不履行或者拖延履行法定職責的

　　E.訴訟期間原告申請具體行政行為停止執(zhí)行的

　　76、要約失效的條件是(　　)。

　　A.拒絕要約的通知到達要約人

　　B.要約人依法撤銷要約

　　C.承諾期限屆滿，受要約人未作出承諾

　　D.受要約人對要約的內(nèi)容作出實質(zhì)性變更

　　E.要約延誤到達受要約人

　　77、原告提起行政訴訟，應(yīng)當符合的法定條件包括(　　)。

　　A.原告與被告在合同中約定了爭議解決的條款

　　B.原告是認為具體行政行為侵犯其合法權(quán)益的公民法人或者其他組織

　　C.有明確的被告

　　D.有具體的訴訟請求和事實根據(jù)

　　E.屬于人民法院受案范圍和受訴人民法院管轄

　　78、建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門履行安全監(jiān)督檢查職責時，享有的職權(quán)有(　　)。

　　A.要求被檢查單位提供有關(guān)建設(shè)工程安全生產(chǎn)的文件和資料

　　B.隨時進入被檢查單位施工現(xiàn)場進行檢查

　　C.糾正施工中違反安全生產(chǎn)要求的行為

　　D.對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全事故隱患，責令立即排除

　　E.重大安全事故隱患排除前，責令暫時停止施工

　　79、當事人可以對債權(quán)請求權(quán)提出訴訟時效抗辯，但對下列(　　)提出訴訟時效抗辯的，人民法院不予支持。

　　A.支付存款本金及利息請求權(quán)

　　B.基于投資關(guān)系產(chǎn)生的繳付出資請求權(quán)

　　C.支付拖欠建筑工程材料款本息請求權(quán)

　　D.兌付國債金融債券以及向不特定對象發(fā)行的企業(yè)債券本息請求權(quán)

　　E.針對施工人承擔建設(shè)工程保修責任請求權(quán)

　　80、工程監(jiān)理單位的安全責任包括(　　)。

　　A.采取措施保護施工現(xiàn)場毗鄰區(qū)域內(nèi)地下管線

　　B.審查專項施工方案

　　C.對施工安全事故隱患進行處理

　　D.及時報告安全生產(chǎn)事故

　　E.組織搶救生產(chǎn)安全事故81、關(guān)于行政許可，以下表述正確的是(　　)。

　　A.行政許可不以行政相對方的申請為前提

　　B.行政許可只能由行政機關(guān)實施

　　C.行政機關(guān)對其直接管理的事業(yè)單位的人事審批，不適用《行政許可法》

　　D.行政許可往往賦予申請人一定的權(quán)利而產(chǎn)生收益

　　E.行政機關(guān)有權(quán)根據(jù)行政管理的需要，自主設(shè)定行政許可

　　82、無因管理的成立，必須具備(　　)條件。

　　A.管理他人的事物

　　B.為他人管理的意思

　　C.無法定或約定的義務(wù)

　　D.存在合同關(guān)系

　　E.被管理者存在過錯

　　83、根據(jù)《勞動法》規(guī)定，符合對未成年人特殊保護規(guī)定的有(　　)。

　　A.不得安排未成年人從事礦山井下作業(yè)

　　B.不得安排未成年人從事低溫、冷水作業(yè)

　　C.不得安排未成年人從事國家規(guī)定的第三級體力勞動強度的勞動

　　D.不得安排未成年人延長工作時間和夜班勞動

　　E.用人單位應(yīng)當對未成年人定期進行健康檢查

　　84、某施工合同約定由承包人墊資施工，并約定利息為央行同期貸款利率4倍。結(jié)算時雙方發(fā)生爭議，對此，人民法院可以支持的是(　　)。

　　A.墊資按工程欠款處理

　　B.利息不予支持

　　C.返還墊資

　　D.按央行同期貸款利率4倍支付利息

　　E.按央行同期貸款利率支付利息

　　85、施工作業(yè)人員應(yīng)當享有的主要安全生產(chǎn)權(quán)利包括(　　)。

　　A.知情權(quán)

　　B.建議權(quán)

　　C.拒絕違章指揮權(quán)

　　D.休息權(quán)

　　E.獲得獎勵權(quán)

　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校一級建造師頻道及考試一級建造師考試論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

編輯推薦：

　一級注冊建造師考試備考各科練習題匯總

　一級建造師考試各科目自測選練習題匯總

　　86、生產(chǎn)安全事故調(diào)查組的職責有(　　)。

　　A.查明事故發(fā)生的經(jīng)過、原因

　　B.認定事故的性質(zhì)和事故責任

　　C.提交事故調(diào)查報告

　　D.總結(jié)事故教訓

　　E.對事故責任者做出處理決定

　　87、甲公司開發(fā)某大型商貿(mào)樓項目，乙公司中標并簽訂施工總承包合同。施工中，乙公司將消防工程分包給丙公司，丙公司又將消防工程中的勞務(wù)作業(yè)違法分包給包工頭秦某，導(dǎo)致消防工程出現(xiàn)質(zhì)量問題。甲公司可以將(　　)提起訴訟。

　　A.乙公司列為被告

　　B.乙公司和丙公司列為共同被告

　　C.乙公司和秦某列為共同被告

　　D.乙公司、丙公司和秦某列為共同被告

　　E.丙公司的法定代表人和秦某列為共同被告

　　88、適用我國《著作權(quán)法》保護的作品是(　　)。

　　A.節(jié)能空調(diào)

　　B.計算方法

　　C.公司名稱

　　D.計算機軟件

　　E.施工圖紙

　　89、以下民事訴訟程序中涉及期間的表述正確的是(　　)。

　　A.人民法院對判決的上訴案件，應(yīng)在第二審立案之日起六個月內(nèi)審結(jié)

　　B.被告應(yīng)當在收到起訴狀之日起十五日內(nèi)提出答辯狀

　　C.人民法院適用簡易程序?qū)徖戆讣�，�?yīng)當在立案之日起三個月內(nèi)審結(jié)

　　D.當事人有權(quán)在判決書送達之日起十五日內(nèi)向上一級人民法院提起上訴

　　E.當事人申請再審，應(yīng)當在判決裁定發(fā)生法律效力后兩年內(nèi)提出

　　90、仲裁協(xié)議必須同時具有下列內(nèi)容(　　)，才能有效。

　　A.選定的仲裁委員會

　　B.仲裁地點

　　C.仲裁事項

　　D.請求仲裁的意思表示

　　E.選定的仲裁員

　　91、建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)專職安全生產(chǎn)管理人員的職責有(　　)。

　　A.組織開展安全教育培訓與交流

　　B.監(jiān)督在建項目安全生產(chǎn)費用的使用

　　C.檢查危險性較大工程安全專項施工方案落實情況

　　D.發(fā)現(xiàn)安全事故隱患及時向項目負責人和安全生產(chǎn)管理機構(gòu)報告

　　E.制止違章指揮、違章操作現(xiàn)象

　　92、建設(shè)工程竣工驗收應(yīng)當具備的條件包括(　　)。

　　A.辦理完工程竣工資料歸檔手續(xù)

　　B.完整的技術(shù)檔案和施工管理資料

　　C.施工單位簽署的工程保修書

　　D.主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進場試驗報告

　　E.勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件

　　93、因不可抗力不能履行合同時，當事人的義務(wù)包括(　　)。

　　A.通知對方

　　B.繼續(xù)履行

　　C.賠償損失

　　D.解除合同

　　E.提供相關(guān)證明

　　94、關(guān)于自然人之問的借款行為，下列說法錯誤的是(　　)。

　　A.必須以書面方式訂立借款合同

　　B.如果未約定利息，應(yīng)按銀行同類貸款利率計算

　　C.利率不得低于銀行同類貸款利率

　　D.利率最高不得超過銀行同類貸款利率的4倍

　　E.利息不得按復(fù)利計算

　　95、下列屬于監(jiān)理單位權(quán)限的事項是(　　)。

　　A.建筑材料的入場檢查

　　B.分項工程施工質(zhì)量的驗收

　　C.工程款撥付的審核

　　D.工程竣工驗收文件的簽署

　　E.工程項目停工緩建

　　96、申領(lǐng)建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當具備的條件包括(　　)。

　　A.建立健全安全生產(chǎn)責任制

　　B.建設(shè)資金已落實

　　C.有滿足施工需要的施工圖紙

　　D.主要負責人經(jīng)考核合格

　　E.參加意外傷害保險

　　97、下列關(guān)于依法必須招標的項目的施工招標資格審查的說法中，正確的有(　　)。

　　A.依法必須進行招標的項目提交資格預(yù)審申請文件的時間，自資格預(yù)審文件停止發(fā)售之日起不得少于5日

　　B.國有資金占控股或者主導(dǎo)地位的依法必須進行招標的項目，應(yīng)當由評標委員會審查資格預(yù)審申請文件

　　C.除招標文件另有規(guī)定外，進行資格預(yù)審的，一般不再進行資格后審

　　D.通過資格預(yù)審的申請人少于3個的，應(yīng)當重新招標

　　E.招標人采用資格后審辦法對投標人進行資格審查的，應(yīng)當在開標后由評標委員會按照招標文件規(guī)定的標準和方法對投標人的資格進行審查

　　98、根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，不可抗力主要表現(xiàn)為(　　)。

　　A.訂立合同時不能預(yù)見

　　B.對其發(fā)生和后果不可避免并不能克服

　　C.對其發(fā)生的后果可采取措施避免

　　D.對其規(guī)律不可抗拒

　　E.對其產(chǎn)生的后果不能承受

　　99、我國法的形式主要包括(　　)。

　　A.憲法

　　B.刑法

　　C.國際條約

　　D.行政法規(guī)

　　E.地方性法規(guī)

　　100、根據(jù)《建筑法》規(guī)定，從事建筑活動的建筑施工企業(yè)應(yīng)當具備下列條件(　　)。

　　A.有符合國家規(guī)定的注冊資本

　　B.有符合國家規(guī)定的工作場所

　　C.有與其從事的建筑活動相適應(yīng)的具有法定執(zhí)業(yè)資格的專業(yè)技術(shù)人員

　　D.有符合規(guī)定的已完成工程業(yè)績

　　E.有足夠的技術(shù)裝備

　　參考答案：

　　1-5DDBAD 6-10BCDDA

　　11-15DCBCB 16-20AADBD

　　21-25CBABA 26-30CCADB

　　31-35DADAA 36-40CDBDC

　　41-45DDCDA 46-50ADDCD

　　51-55BDCDA 56-60AACCC

　　61-65DCBDB 66-70DDBCC

　　71ABE 72ABD 73ABD 74BDE 75AB

　　76ABCD 77BCDE 78ACDE 79ABD 80BCD

　　81CD 82ABC 83AE 84CE 85ABC

　　86ABCD 87ABCD 88DE 89BCD 90ACD

　　91CDE 92BCDE 93AE 94ABC 95ABCD

　　96AD 97ACDE 98AB 99ABCD 100ACDE

　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校一級建造師頻道及考試一級建造師考試論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

編輯推薦：

　一級注冊建造師考試備考各科練習題匯總

　一級建造師考試各科目自測選練習題匯總